Voor deze werken werd onderstaande bestelbonnen in EUR vastgelegd:
Bestelbon | Omschrijving | Budget |
Ten laste van het district Borgerhout | ||
---|---|---|
4005313094 | Gunning | 423.688,34 |
4105055890 | Bijkomende Vastlegging | 14.111,11 |
Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
Bestek RI3G042 (SWOU11072) | Goedkeuring districtscollege Borgerhout | 24 juli 2018 | 216 |
Publicatie
|
| 31 augustus 2018 | |
Gunning | Goedkeuring districtscollege Borgerhout | 28 december 2018 | 352 |
Gunningsbrief | Verzonden | 07 januari 2019 |
Op 28 december 2018 (jaarnummer 352) keurde het districtscollege goed dat de wegeniswerken in de 's-Herenstraat, Koxplein, district Borgerhout, op basis van het bestek RI3G042 worden uitgevoerd door de laagste regelmatige inschrijver, Frans Bruggeman - Maes BVBA, Ellermanstraat 14 bus 4,2060 Antwerpen (ondernemingsnummer BE 0442.012.568), voor een bedrag van 894.820,52 EUR (exclusief btw). Het aandeel ten laste van het district Borgerhout bedraagt 318.323,32 EUR (exclusief btw). Rekening houdend met de btw, de te verwachten prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (10%) werd een bedrag van 423.688,34 EUR vastgelegd.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte wijziging opdracht 1 en de eindafrekening voor het aandeel van het district Borgerhout op.
Wijziging opdracht 1
Meerwerken
OP01 | De posten in de meetstaat voorzien enkel omzichtige opbraak en afvoer naar stadsmagazijn voor herbruik. Bij uitvoering werd er op het magazijn vastgesteld dat het meubilair niet te recupereren was, waardoor stortkosten van toepassing waren. |
OP02 | Op vraag van de stad worden kasseien maximaal gerecupereerd. Het ophalen en opladen van de kasseien op depot werd niet opgenomen in meetstaat en bijkomend verrekend. |
OP03.1+3.2 | De toegankelijkheid van het plein werd foutief geïnterpreteerd bij ontwerp, waardoor er een onveilige toegang voor fietsers op het plein werd gecreëerd. Dit probleem werd vastgesteld bij uitvoering met aanpassing van de boordstenen langs het plein tot gevolg |
OP3.3+3.4 | Het plaatsen van de biggenruggen in parkeervakken werd bij ontwerp foutief geïnterpreteerd, waardoor een onveilige situatie werd gecreëerd. Dit probleem werd vastgesteld bij uitvoering met aanpassing van de parkeervakken tot gevolg. |
OP3.5+3.6 | Thv de Blijde Inkomststraat worden drie bomen voorzien. In de ondergrond blijken massieven en een kabel van Fluvius aanwezig. Door de aanwezigheid van de massieven en om de voortgang van de werken niet te veel te belemmeren wordt assistentie verleend bij het vrijmaken van de kabel. |
OP3.7 | Tijdens de werken is er een Iftar feest gepland op het plein. Met toestemming van het district blijft de locatie van het feest behouden, maar wordt gevraagd het nodige opkuis werk te verrichten door de aannemer, zodoende dat klein materiaal en dergelijke zijn verwijderd in functie van de veiligheid en om vandalisme te voorkomen |
OP3.8-3.10 | Tijdens het voortraject van de werken, werd het verplaatsen van een Fluvius nutskast niet doorgegeven. Een snelle interventie door Fluvius, noodzakelijk voor een veilige doorgang, was mogelijk mits de nodige assistentie met betrekking tot graafwerken door de aannemer. |
OP3.11 | Bij uitvoering van het dichtleggen van het plantvak met harsgebonden steenslag werd een uitvoeringswijze besproken met de fabrikant waarbij er voldoende groeimogelijkheid bestaat voor de bomen. Door de overvloedige media-aandacht werd de uitvoering alsnog in twijfel getrokken en op vraag van het district werden de nodige aanpassingen uitgevoerd. |
OP3.12 | In overleg met het district werd uiteindelijk toch beslist de paaltjes te plaatsen nadat deze eerder reeds werden afgevoerd door de aannemer. |
OP04 | Op vraag van de bewoners en met toestemming van het district werden er na het uitvoeren van de bestratingswerken, alsnog geveltuintjes voorzien voor een aantal woningen binnen het projectgebied |
OP05 | Door een onduidelijkheid op de plannen werd een boom als te rooien opgetekend. Na uitvoering hiervan bleek dit niet noodzakelijk en werd beslist ifv het ontwerp een nieuwe boom aan te planten gelijkaardig aan de bomen in de zijstraat. Dit was niet opgenomen in het bestek. |
Termijnverlenging: Geen
Prijsherziening: Basiscontract
Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek RI3G042 voor de wegeniswerken in de 's-Herenstraat, Koxplein van toepassing.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor de wijziging opdracht 1 (WO 1) goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:
Omschrijving | District Borgerhout |
WO in meer | 29.370,90 |
21%btw | 6.167,89 |
Algemeen Totaal | 35.538,79 |
Eindafrekening
De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) voor het aandeel van het district Borgerhout ter goedkeuring voor.
Omschrijving | District Borgerhout |
Inschrijvingsprijs | 318.323,32 |
WO in meer | 29.370,90 |
Vermoedelijke hoeveelheid in meer | 40.156,20 |
Vermoedelijke hoeveelheid in min | -26.348,28 |
Prijsherziening | 961,24 |
Rectificatie | -645,67 |
Afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,01 |
Totaal | 361.817,72 |
21% btw | 75.981,72 |
Afrondingsfout btw | 0,01 |
Algemeen totaal | 437.799,45 |
Vastgelegd budget | 423.688,34 |
Bijkomend vast te leggen budget | 14.111,11 |
Artikel 38/2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.
Het districtscollege keurt wijziging opdracht 1 in meer, ten laste van het district Borgerhout goed voor een bedrag van 29.370,90 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd door de firma Frans Bruggeman - Maes BVBA, Ellermanstraat 14 bus 4,2060 Antwerpen, (ondernemingsnummer BE 0442.012.568) op basis van het bestek Bestek RI3G042 (SWOU11072A).
Het districtscollege keurt de eindafrekening voor het aandeel district voor een bedrag van 437.799,45 EUR (inclusief btw) goed voor wegeniswerken in de 's-Herenstraat en Koxplein, district Borgerhout uitgevoerd door de firma Frans Bruggeman - Maes BVBA, Ellermanstraat 14 bus 4,2060 Antwerpen, (ondernemingsnummer BE 0442.012.568) op basis van het bestek RI3G042 (SWOU11072A).
Het districtscollege keurt de bijkomende vastlegging voor een bedrag van 14.111,11 EUR (inclusief btw) goed op naam van Frans Bruggeman - Maes BVBA, Ellermanstraat 14 bus 4,2060 Antwerpen, (ondernemingsnummer BE 0442.012.568).
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Wegeniswerken, SWOU11072A
Frans Bruggeman - Maes BVBA Ellermanstraat 14 bus 4,2060 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE 0442.012.568
Rekeningnummer: BE40414214295163 | 14.111,11 EUR | Budgetplaats:5032500000 | 4105055890 |