2022_CBS_08356 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport. Zwembad Plantin Moretus, Plantin en Moretuslei 343, 2140 Antwerpen - Renovatie inkomzone. Wijziging opdracht 2. Correctiebestelling - Goedkeuring

In zitting van 2 april 2021 (jaarnummer 02717) keurde het college de gunning goed voor de renovatie van de inkomzone van het zwembad Plantin Moretus voor een bedrag van 791.603,93 EUR, inclusief btw.

Aanvullende opdracht (artikel 38/1 KB Uitvoering)

Onvoorziene omstandigheden (artikel 38/2 KB Uitvoering)

De minimus-regel (artikel 38/4 KB Uitvoering)

Samenvatting

Hoger vermelde wijzigingen aan de opdracht worden ter goedkeuring voorgelegd en kunnen als volgt worden samengevat:

Voor deze reeks verrekeningen resulteert dit in een meerkost van 46.689,84 EUR + 9.804,87 EUR (21% btw) = 56.494,71 EUR + 4.570,42 EUR (prijsherziening voor deze meerkost vastgelegd op 8,09% volgens artikel 94 KB AUR) = 61.065,13 EUR inclusief btw.

Er zijn 10 werkdagen termijnverlenging, deze kunnen goedgekeurd worden.
Voor verrekening 38 en 40 kan geen termijnverlenging goedgekeurd worden aangezien deze ingediend zijn na voorlopige oplevering.

Gezien de bijkomende  termijnverlenging, welke nu uitkomt op 5 april, heeft de aannemer voor zijn vorderingsstaat en bisstaat van april recht op de toen geldende prijsherziening (van 21,92 %) in plaats van de aangerekende 8,09% (gewogen index berekend volgens artikel 94 KB AUR).

Hiervoor dient 4.260,59 EUR + 894,72 EUR (21% btw)= 5.155,31 EUR bijkomend vastgelegd te worden.

“Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.
Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
 Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

• Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
1. De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
2. De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
• Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.”

In toepassing van artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen voor aanvullende opdrachten die noodzakelijk zijn geworden en die niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen wanneer de verandering van opdrachtnemer niet mogelijk is om economische of technische redenen en tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder. De wijziging van de opdracht mag het voorwerp van de opdracht niet wezenlijk wijzigen en blijft beperkt tot 50% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

In toepassing van artikel 38/2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen wanneer de wijziging het noodzakelijk gevolg is van omstandigheden die een zorgvuldige aanbesteder niet kon voorzien en de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst brengt.  De wijziging blijft beperkt tot 50 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

In toepassing van artikel 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht niet wezenlijk wijzigt en de wijziging ligt lager dan de Europese bekendmaking en blijft beperkt tot 15 % of 10 % voor leveringen of diensten van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Artikel 94 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013  tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, bepaalt dat de prijs van de werken die tijdens een aan de aannemer te wijten periode van vertraging worden uitgevoerd, wordt op grond van de voor de aanbestede overheid meest voordelige berekeningsmethode als volgt vastgesteld:

1. hetzij door de samenstellende factoren van de prijzen, die contractueel voor herziening zijn aangeduid, de waarden toe te kennen die gedurende de beschouwde periode van vertraging toepasselijk waren;
2. hetzij door aan elk van die factoren een gemiddelde waarde toe te kennen.

Voor deze opdracht werden volgende bestelbonnen vastgelegd: