2015_CBS_05025 - Patrimonium stadsbeheer. Bestek GAC/2015/3015. Herstellen gevelkunstwerk bibliotheek Hoboken - Pluswerk 1. Procedure en gunning. - Goedkeuring

De uitgave voor de pluswerken bedraagt 1.969,88 EUR, 21% btw en 10% voor overschrijding van vermoedelijke hoeveelheden en prijsherzieningen inbegrepen en wordt verrekend op het investeringsbudget.

Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

De aanneming voor de herstelling van de gevelkunswerk bibliotheek Hoboken, op basis van prijsvraag GAC/2015/3015 (P0608980), werd gegund aan GCV Metafose, Berchemlei 103 bus 9, B-2140 Borgerhout, voor een bedrag van 8.850,00 EUR + 1.858,50 EUR (21%btw) = 10.708,50 EUR.

Verrekening 01 - vervangen van ijzeren muurankers - offerte 30/04/2015  (onvoorziene omstandigheden)

Na demontage van het gevelkunstwerk werd vastgesteld dat de gevelverankering zodanig aangetast is door corrosie dat deze verankeringen vernieuwd moeten worden. 

Totaal in meer: 385,00 EUR
Totaal in min: 0 EUR
Totaal verrekening: 385,00 EUR
Termijnverlenging: 2 werkdagen

De aannemer stelt een marktconforme prijs voor die door de bedrijfseenheid stadsbeheer positief wordt geadviseerd.

Verrekening 02 - behandeling ijzeren frame - offerte 30/04/2015 (onvoorziene omstandigheden)

Na demontage van het gevelkunstwerk kon pas worden vastgesteld dat het ijzeren frame aangetast is door corrosie. Bijgevolg dient dit eveneens hersteld te worden nu het kunstwerk van de gevel verwijderd is.  

Totaal in meer: 1.095,00 EUR
Totaal in min: 0,00 EUR
Totaal verrekening: 1.095,00 EUR
Termijnverlenging: 3 werkdagen

De aannemer stelt een marktconforme prijs voor die door de bedrijfseenheid stadsbeheer positief wordt geadviseerd.

De oorzaken van voormelde verrekeningsvoorstellen kunnen als volgt worden samengevat volgens aard en volgens type (prijzen exclusief contractuele prijsherziening). 

Deze verrekening resulteert in een meerkost van 1.480,00 EUR + 310,80 EUR (21% btw) = 1.790,80 EUR.
Er worden 5 werkdagen termijnverlening toegekend.

In toepassing van artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 is de aanbestedende overheid gerechtigd de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft en de wijziging in waarde beperkt blijft tot 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.