Voor de uitgave ten bedrage van 153.410,20 EUR inclusief btw en herzieningen dienen bijkomende kredieten vastgelegd te worden voor deze aanneming. Er is voldoende krediet beschikbaar.
Op grond van het onvoorzienbare karakter en de onlosmakelijke verbondenheid met de lopende aanneming, komen de aanvullende werken en pluswerken opgenomen in verrekeningsvoorstellen 5a, 6, 7, 7bis,10b, 11, 12, 12bis, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 30 en stad 2 in principe in aanmerking voor een bijkomende restauratiepremie vanwege de hogere overheid. Dit ten belope van 80% van de subsidiabele delen, in deze het volledige bedrag van deze voorstellen.
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Artikel 57 §3, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007, jaarnummer 1521, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2,10° van dit Gemeentedecreet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
Bij besluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) besliste de gemeenteraad dat haar per kwartaal kennis wordt gegeven van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst die een meerkost genereren van meer dan 10%. Conform de dienstnota D2010.125 van 12 augustus 2010 gaat het om alle wijzigingen / aanvullingen die een meerkost genereren van 10 % op het oorspronkelijk gunningbedrag van minimum 67 000 EUR. Dit zijn uiteraard niet de wijzigingen / aanvullingen die door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
|
Fase |
Bestuursorgaan |
Datum |
Jaarnummer |
|
Overeenkomst met R. Steenmeijer voor de restauratiewerken aan de Sint-Jacobskerk. Goedkeuring. |
Gemeenteraad |
19 januari 1988 |
|
|
Bestek 2008/6004. Bestek en procedure. Goedkeuring. |
College |
5 september 2008 |
10804 |
|
Aangepast bestek. Goedkeuring. |
College |
24 oktober 2008 |
13436 |
|
Toekenning voorlopige restauratiepremie. |
|
12 oktober 2010 |
|
|
Bestek GAC/2011/132 (PO/2008/6004). Gunning. Goedkeuring. |
College |
2 december 2011 |
16022 |
|
Bestek GAC/2011/132 (PO/2008/6004). Stopzetting procedure. Heraanbesteding. Goedkeuring |
College |
25 mei 2012 |
5305 |
|
Bestek GAC/2011/132 (PO/2008/6004). Gunning. Goedkeuring. |
College |
30 november 2012 |
12360 |
De elektrische installatie is over het geheel sterk verouderd, het meeste is uit de jaren ’50. De stalen wachtbuizen en andere metalen onderdelen zijn veelal gecorrodeerd. Verlichtingsarmaturen en verdeelborden beantwoorden niet aan de vereiste normen, onder andere op vlak van veiligheid en het A.R.E.I.. Nadien zijn er aan de installatie nog talrijke aanpassingen gebeurd, soms met overbelasting van kringen tot gevolg. De veiligheid van de installatie laat te wensen over. Minstens eenmaal is er in een verdeelbord brand uitgebroken.
De volledige vervanging van de installatie dringt zich op, met inbegrip van de verlichtingsarmaturen.
In zitting van 30 november 2012 (jaarnummer 12360) keurt het college de gunning goed voor het vernieuwen van de elektrische installatie op basis van bestek GAC/2011/132 (PO/2008/6004) aan Electriciteit Campe bvba, Bisschoppenhoflaan 618 te 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0433.823.194, voor een bedrag van 750.384,84 EUR, inclusief btw.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden werden door de klant uitvoeringsmethodieken aangepast en werken bijgevraagd in functie van de optimalisering en verfijning van het project. De beslissing om deze wijzigingen door te voeren gebeurde in overleg met alle betrokken partners. De wijzigingen hebben tot gevolg dat er ten opzichte van de in het basisbestek voorziene werken voor aanvullende werken en wijzigingen in uitvoering nieuwe prijzen worden ingediend door de aannemer.
Deze werkwijze heeft als doel de continuïteit van de werf te verzekeren.
Door de aannemer werd een prijsofferte ingediend als volgt (alle bedragen exclusief btw):
Omschrijving/motivatie werken:
Het voorstel betreft de plaatsing van een ondergrondse ringleiding om het audiosignaal voor gehoorgestoorden te optimaliseren tijdens vieringen of evenementen. Het doel van een ringleiding is enerzijds het wegnemen van storende omgevingsgeluiden voor de gehoorgestoorde, anderzijds het adequaat overbrengen van de gesproken (of muzikale) boodschap rechtstreeks op het hoorapparaat.
Advies ontwerper
De plaatsing zelf van een dovenlus is geen wettelijke verplichting; een ringleiding wordt evenwel sterk aanbevolen in kerkgebouwen, gelet op het openbare karakter van dit type van gebouw en de integraal toegankelijke openstelling voor het bredere publiek als museale ruimte.
De eenheidsprijzen worden geadviseerd door het extern studiebureau als zijnde marktconform. De aangeboden kabellengtes zijn in overeenstemming met de realiteit.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer geen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
|
|
|
|
deel 1: hoofdbeuk en zijbeuken |
|
|
|
koper leiding VOB |
aanvullend werk |
+ 1.354,00 EUR |
|
einddoos met aansluitklemmen en afmontage |
aanvullend werk |
+ 82,90 EUR |
|
mengversterker 120 W/100 VDC |
aanvullend werk |
+ 285,41 EUR |
|
lijntransformator |
aanvullend werk |
+ 1.160,24 EUR |
|
|
|
|
|
deel 2: linkse dwarsbeuk |
|
|
|
koper leiding VOB |
aanvullend werk |
+ 1.320,15 EUR |
|
einddoos met aansluitklemmen en afmontage |
aanvullend werk |
+ 82,90 EUR |
|
mengversterker 120 W/100 VDC |
aanvullend werk |
+ 285,41 EUR |
|
lijntransformator |
aanvullend werk |
+ 1.160,24 EUR |
|
|
|
|
|
deel 3: rechtse dwarsbeuk |
|
|
|
koper leiding VOB |
aanvullend werk |
+ 880,10 EUR |
|
einddoos met aansluitklemmen en afmontage |
aanvullend werk |
+ 82,90 EUR |
|
mengversterker 120 W/100 VDC |
aanvullend werk |
+ 285,41 EUR |
|
lijntransformator |
aanvullend werk |
+ 1.160,24 EUR |
|
|
|
|
|
deel 4: kooromgang en koor |
|
|
|
koper leiding VOB |
aanvullend werk |
+ 1.150,90 EUR |
|
einddoos met aansluitklemmen en afmontage |
aanvullend werk |
+ 82,90 EUR |
|
mengversterker 120 W/100 VDC |
aanvullend werk |
+ 285,41 EUR |
|
lijntransformator |
aanvullend werk |
+ 1.160,24 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 10.819,34 EUR |
|
termijnverlenging |
|
0 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
De ringleiding werd in het basisbestek niet voorzien en is dus een volledig nieuw gegeven.
Alternatief voor gehoorversterking via een koperen ringleiding is een draadloos systeem met versterking via FM-signaal. Dit systeem laat toe het audiosignaal te versterken voor gehoorgestoorden zonder plaatsing van koperen leidingen in de grond en kan dus onafhankelijk van de huidige graafwerken geïnstalleerd worden op latere datum. Het signaal wordt versterkt via radiogolven en omgezet met een individuele draagbare ontvanger. Het verstrekken van deze ontvangers vraagt bijkomende inzet van de gebruiker in tegenstelling tot het systeem met dovenlus via ringleiding, waarbij de bezoeker enkel het eigen hoorapparaat in een specifieke stand dient te zetten zonder verdere assistentie.
De plaatsing van een ringleiding is een ingreep die integraal gericht is op gebruikscomfort en verhogen van de toegankelijkheid, maar in principe geen directe bijdrage levert tot de instandhouding van de Sint-Jacobskerk als historisch patrimonium.
De plaatsing van een dovenlus komt niet in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. De meerkost is bijgevolg 100% ten laste van de stad Antwerpen.
Gelet op het huidige gebrek aan budgettaire ruimte binnen het project en de mogelijkheid om indien gewenst op latere datum alternatieve, zij het minder gebruiksvriendelijke, systemen te installeren wordt geadviseerd het verrekeningvoorstel voor de plaatsing van een dovenlus niet te weerhouden.
Omschrijving/motivatie werken:
Er worden een aantal contactdozen voor zwaar vermogen op enkele strategische plaatsen in de kerk voorzien met het oog op de behoefte aan een plaatselijk groter stroomvermogen bij de organisatie van evenementen (bijvoorbeeld bij televisieopnames). Vanuit het ALSB in het stoelenhuis en LSB 1 naast de doopvont worden contactdozen 32 A en 63 A voorzien (vooraan en achteraan in de middenbeuk). Om een afzonderlijke afrekening van het stroomverbruik ten aanzichte van de externe organisator van een evenement mogelijk te maken, wordt op betreffende stroomkringen een kWh-meting aangeboden.
Er is momenteel reeds 1 contactdoos 32 A voorzien ter hoogte van LSB 1.
Advies ontwerper
Rekening houdend met het toenemende aantal evenementen en de behoefte aan elektriciteit voor verlichting en mobiele geluidsinstallaties, opnameapparatuur,… en om te vermijden dat er dan allerlei kabels worden uitgerold en een onveilige situatie ontstaat, deuren, meubilair en vloeren worden beschadigd, zijn dergelijke contactdozen aangewezen.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 1 werkdag termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken en pluswerken.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
extra stopcontacten 32A en 63A |
pluswerk |
+ 220,02 EUR |
|
beveiligingsapparatuur ALSB |
aanvullend werk |
+ 175,37 EUR |
|
beveiligingsapparatuur LSB1 |
aanvullend werk |
+ 445,43 EUR |
|
kWh-meting ALSB |
aanvullend werk |
+ 858,68 EUR |
|
kWh-meting LSB1 |
aanvullend werk |
+ 858,68 EUR |
|
leidingen XVB-f2 5G6 en 5G16 |
pluswerk |
+ 1.387,25 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 3.945,43 EUR |
|
termijnverlenging |
|
1 werkdag |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
De voorziening van deze contactdozen voor grotere vermogens laat toe de Sint-Jacobskerk in te zetten voor sociale evenementen die verder gaan dan enkel erediensten. In het licht van een bredere ontsluiting van het bouwkundig erfgoed van de Stad Antwerpen wordt dit verrekeningvoorstel op vraag van de klant positief geadviseerd. De optie voor een afzonderlijke kWh-meting wordt niet weerhouden: verbruik door derden kan op basis van een forfait aangerekend worden.
De uiteindelijke benodigde leidinglengte is lager dan initieel aangenomen. Bovendien kan de draaddikte teruggebracht worden van 5G16 naar 5G10.
De plaatsing van contactdozen voor zwaarvermogen komt niet in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. De meerkost is bijgevolg 100% ten laste van de stad Antwerpen.
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
extra stopcontacten 32A en 63A |
pluswerk |
+ 220,02 EUR |
|
beveiligingsapparatuur ALSB |
aanvullend werk |
+ 175,37 EUR |
|
beveiligingsapparatuur LSB1 |
aanvullend werk |
+ 445,43 EUR |
|
leidingen XVB-f2 5G6 en 5G16 |
pluswerk |
+ 474,25 EUR |
|
|
|
|
|
totaal advies stadsbeheer |
|
+ 1.315,07 EUR |
|
termijnverlenging |
|
1 werkdag |
Een bedrag van + 1.315,07 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 1 werkdag worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
In het lastenboek is een overspanningsbeveiliging voorzien vanaf de aansluiting aan de kWh-meter die in de nabijheid van het ALSB staat in het stoelenhuis. Deze heet de grofbeveiliging. In het overspanningsbeveiligingssysteem is tevens een middenbeveiliging voorzien in afgaande dempingscapaciteit via het ALSB tot in de verdeelborden.
Nu stelt men vast dat er een afzonderlijke bliksembeveiliging bestaat die met een grofbeveiliging aan de aarde is gekoppeld ter hoogte van het oude hoofdbord naast de doopvont.
Er wordt aangeraden beide systemen te verbinden zonder afleidingen naar de grond te verwijderen om een betere afscherming te bekomen in de beide richtingen. Hiervoor dient geen bijkomende apparatuur voorzien te worden, maar wel een koperen aardegeleider 50 mm² tussen beide systemen.
Advies ontwerper
Het bestek voorziet in een overspanningsbeveiliging van de gehele elektrische installatie (post opgevat als totaalprijs met een niet-limitatieve opsomming van aan te sluiten elementen). Ook al was de bliksemafleiding niet aanwezig op het ogenblik van de opmaak van het bestek, deze was wel aanwezig op het ogenblik van aanbesteding. De aannemer dient zich te vergewissen van de aanwezige, werkelijke situatie om zijn prijs te bepalen en kon dit werk dus voorzien en hierover desgevallend een vraagstelling formuleren bij zijn inschrijving.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 1 werkdag termijnverlenging gevraagd voor het ingediende aanvullend werk.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
koperen leiding VOB 50 gl/gr |
aanvullend werk |
+ 1.091,00 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 1.091,00 EUR |
|
termijnverlenging |
|
1 werkdag |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
Betreffende werken worden als inclusief beschouwd binnen de post 4.005 (equipotentiaal verbindingen) van het basisbestek. Stadsbeheer adviseert niet akkoord te gaan met het verrekeningvoorstel.
Omschrijving/motivatie werken:
In het gegunde bestek is een vermogen voorzien van 125A aan het ALSB en slechts 63A aan bord LSB1 via een voedingskabel 16 mm².
Omdat niet kan voorzien worden welke elektrische energiebehoefte in de korte en verre toekomst nodig zal zijn in het achterste deel van de kerk (met name toren, zijlokalen en zolders) wordt aangeraden het vermogen in het bord LSB1 gelijk te stellen aan dat van het ALSB, in de veronderstelling dat het kabeltraject in de vloer niet meer geopend wordt voor lange tijd. Zodoende kan men later vanuit dit bord vertrekken om bijkomende uitrustingen te voeden zonder dat het beschikbare vermogen van de nu voorziene installatie in het gedrang komt. In deze optiek wordt de voedingskabel naar het bord LSB1 zwaarder gedimensioneerd naar 35 mm² en de hoofdschakelaar in bord LSB1 wordt 125A in plaats van 63A. De beveiliging in het ALSB wordt eveneens verzwaard van 63A naar 125A. De voorziene voedingskabel XVB 5G16 wordt in mindering gebracht.
Advies ontwerper
De verrekening van de aannemer is in detail opgemaakt, de ontwerper gaat akkoord met de eenheidsprijzen. De verhoging van het vermogen in LSB1 laat toe in de toekomst vanuit dit bord een antwoord te bieden op de potentiële vermogensvraag voor voeding van zwaardere installaties met groter stroomvermogen dan momenteel aanwezig in deze zone van de kerk (bijvoorbeeld voor windvoorziening doksaalorgel, motoren klokken, evenementen,…).
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 1 werkdag termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken.
Ingediend door de aannemer en positief geadviseerd door stadsbeheer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
vermogenschakelaar 125A |
aanvullend werk |
+ 527,80 EUR |
|
lastscheidingsschakelaar 125 A |
aanvullend werk |
+ 196,45 EUR |
|
bekabeling 35 mm² |
aanvullend werk |
+ 3.613,00 EUR |
|
vermogenschakelaar 63A |
minwerk |
- 290,66 EUR |
|
lastscheidingsschakelaar 63 A |
minwerk |
- 124,44 EUR |
|
leiding XVB-f2 5G16 |
minwerk |
- 1173,00 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 2.749,15 EUR |
|
termijnverlenging |
|
1 werkdag |
De verhoging van het vermogen in bord LSB1 komt niet in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. De meerkost is bijgevolg 100% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 2.749,15 EUR exclusief btw wordt positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
De leidingen van de bestaande inbraakbeveiligingsinstallatie in de kerk (momenteel uitgevoerd met kabelgoten in opbouw) worden vernieuwd en verzonken aangelegd. Als punt van oorsprong wordt gekozen voor de hoofdcentrale in de nieuwe schatkamer.
De toegepaste meetcode houdt rekening met 3m aansluitlengte ter hoogte van de centrale en de detectiepunten.
De firma Ardovlam, via stockaanbesteding van de Vlaamse Gemeenschap aangesteld voor uitvoering van de bestekken voor brand- en inbraakbeveiliging in de Sint-Jacobskerk, geeft er de voorkeur aan om de leidingen niet in de oude centrale (naast de kerkmeesterskamer), maar in de nieuwe centrale aan de schatkamer te laten uitkomen. De leidingen zijn in stervorm en bij voorkeur zonder koppelingen te plaatsen. De karakteristieken van de leidingen voor inbraakbeveiliging werden door de aannemer voor de elektriciteitswerken bepaald in overleg met Ardovlam.
Advies ontwerper
De opmeting van kabellengtes wordt door de aannemer bijgevoegd in een afzonderlijke meetstaat. De ontwerper stelt vast dat in combinatie met de andere verrekeningsvoorstellen betreffende het vernieuwen van de leidingen voor de inbraakbeveiliging (namelijk 10b en 12) de totale leidinglengte gecorrigeerd dient te worden naar een eerdere versie van verrekeningvoorstel 5. De verrekening van de aannemer is in detail opgemaakt, de ontwerper gaat akkoord met de eenheidsprijzen.
De uit te voeren werken omvatten:
Het buitendienststellen, ontkoppelen, heraansluiten en indienststellen van de inbraakbeveiligingsinstallatie is niet inbegrepen in de offerte. Ardovlam zal een afzonderlijke offerte opmaken voor heraansluiting van de installatie.
Er wordt door de aannemer 10 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor het ingediende aanvullend werk en pluswerk.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
leidingen inbraakbeveiliging |
aanvullend werk |
+ 22.705,86 EUR |
|
maken en herstellen van sleuven in wanden met kalkmortel |
pluswerk |
+ 2.443,56 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 25.149,42 EUR |
|
termijnverlenging |
|
10 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
De leidingen van de huidige inbraakinstallatie werden door Ardovlam her en der doorheen de volledige kerk gelegd in PVC-kabelgoten in opbouw. Met het oog op toekomstige restauratiefases van het kerkinterieur (onder andere binnenschilderwerken), is het aangewezen de weinig esthetische aanblik van kabelbanen zo veel mogelijk weg te werken uit het zicht, in beperkte mate door het inslijpen van de leidingen in wanden waar mogelijk en grotendeels door de kabels te leggen in de sleuven in de kerkvloer die in het kader van de huidige elektriciteitswerken gegraven werden.
Gelet op het eenmalige karakter van het openleggen van de sleuven, is het aangewezen deze aanpassingswerken nu mee op te nemen bij deze aanneming.
De correctie in de gevorderde leidinglengtes wordt toegepast.
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
leidingen inbraakbeveiliging |
aanvullend werk |
+ 12.169,11 EUR |
|
maken en herstellen van sleuven in wanden met kalkmortel |
pluswerk |
+ 2.443,56 EUR |
|
|
|
|
|
totaal advies stadsbeheer |
|
+ 14.612,67 EUR |
|
termijnverlenging |
|
10 werkdagen |
De aanpassing van de leidingen voor inbraakbeveiliging komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 14.612,67 EUR exclusief btw wordt positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
De oostelijke zijbeuk van de Sint-Jacobskerk heeft een langse middenmuur waarrond de zolder een pad vormt. De westelijke zijbeuk heeft ook een langse middenmuur, maar is tevens in 2 verschillende, niet-communicerende U-vormige zolders opgedeeld. Door een vergissing van het extern studiebureau werden de zolderplannen foutief geïnterpreteerd en bijgevolg werd ook een fout gemaakt bij de intekening van de nutsvoorzieningen in betreffend gebouwdeel.
Advies ontwerper
Op het aanbestedingsplan wordt de weergave van de installatie niet juist opgegeven.
De werkverlichting, veiligheidsverlichting en stopcontacten op de zolder van de zijbeuken dienen ontdubbeld te worden. De prijzen voor de uitbreiding van de installatie zijn gebaseerd op de bestaande eenheidsprijzen uit het bestek. De ontwerper is akkoord met het bedrag van de verrekening.
De uit te voeren werken omvatten een uitbreiding van het aantal:
Er wordt door de aannemer 5 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende pluswerken.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
verlichtingstoestellen werklicht |
pluswerk |
+ 1.002,60 EUR |
|
noodverlichtingstoestellen |
pluswerk |
+ 2.505,58 EUR |
|
schakelmateriaal |
pluswerk |
+ 457,06 EUR |
|
kabelgoten en leidingen |
pluswerk |
+ 5.860,20 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 9.825,44 EUR |
|
termijnverlenging |
|
5 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
Het verrekeningvoorstel betreft een materiële vergissing van het extern studiebureau en wordt uitgevoerd op basis van de prijzen in het basisbestek. De uiteindelijke benodigde leidinglengte is lager dan initieel aangenomen, er is evenwel een toename van de benodigde hoeveelheid kabelgoot.
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
verlichtingstoestellen werklicht |
pluswerk |
+ 1.002,60 EUR |
|
noodverlichtingstoestellen |
pluswerk |
+ 2.505,58 EUR |
|
schakelmateriaal |
pluswerk |
+ 457,06 EUR |
|
kabelgoten en leidingen |
pluswerk |
+ 7.262,26 EUR |
|
|
|
|
|
totaal advies stadsbeheer |
|
+ 11.227,50 EUR |
|
termijnverlenging |
|
5 werkdagen |
Enkel de ontdubbeling van het schakelmateriaal en de toename van kabelgoten en leidingwerk komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost voor dit aandeel slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 11.227,50 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 5 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
In de zijkapellen wordt telkens een dubbele contactdoos geplaatst in de wand tegenover het kapelaltaar. De dubbele contactdozen, volgens het bestek voorzien in opbouw op de kapelafsluitingen en visueel storend vanuit de zijbeuken, komen hierdoor te vervallen.
Er zijn reeds 4 dubbele stopcontacten voorzien. Er zijn 12 zijkapellen die elk met een dubbel stopcontact uitgerust worden, waardoor het aantal contactdozen met 8 toeneemt. Voor de contactdozen wordt een supplement aangeboden om deze te voorzien in grijs om zo onopvallend mogelijk te blijven. Er wordt eveneens een bijkomende dubbele contactdoos in opbouw voorzien aan de preekstoel.
Advies ontwerper
De prijzen voor de contactdozen zijn gebaseerd op de bestaande eenheidsprijzen uit het bestek. De stopcontacten dienen voorzien in standaard RAL9010 met de oog op de schilderwerken in kalkwit, het supplement voor grijze kleur vervalt.
De uit te voeren werken omvatten
Er wordt door de aannemer 2 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende pluswerken en aanvullend werk.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
dubbel stopcontact inbouw zijkapellen |
pluswerk |
+ 265,60 EUR |
|
supplement schakelmateriaal grijs |
aanvullend werk |
+ 276,00 EUR |
|
dubbel stopcontact opbouw preekstoel |
pluswerk |
+ 703,00 EUR |
|
bijkomende leidinglengte tot in zijkapel |
pluswerk |
+ 44,09 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 1.288,69 EUR |
|
termijnverlenging |
|
2 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
De variante uitvoering waarbij contactpunten uit het zicht geplaatst worden in de zijkapellen, komt de esthetiek van het kerkinterieur ten goede. Het voorzien van dubbele stopcontacten in iedere zijkapel (in tegenstelling tot een beperkt aantal plaatsen in de zijbeuken van de kerk) verhoogt tevens de mogelijkheden voor toekomstig gebruik. Stopcontacten dienen uitgevoerd in standaardkleur (gebroken wit) in functie van de toekomstige kleur van het kerkinterieur na de schilderwerken (kalkverf).
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
dubbel stopcontact inbouw zijkapellen |
pluswerk |
+ 265,60 EUR |
|
dubbel stopcontact opbouw preekstoel |
pluswerk |
+ 703,00 EUR |
|
bijkomende leidinglengte tot in zijkapel |
pluswerk |
+ 44,09 EUR |
|
|
|
|
|
totaal advies stadsbeheer |
|
+ 1.012,69 EUR |
|
termijnverlenging |
|
2 werkdagen |
De toename van het schakelmateriaal en leidingwerk komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de Stad Antwerpen.
Een bedrag van + 1.012,69 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 2 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
Naar analogie met het verplaatsen en de ontdubbeling van de voorziene contactdozen naar de zijkapellen van het schip, wordt dit voorstel aangehouden ook voor de koorkapellen van de kerk. Er dienen daartoe 10 dubbele contactdozen met bijhorende leidinglengtes bijkomend voorzien te worden.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 2 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende pluswerken en aanvullend werk.
Advies ontwerper:
Dezelfde eenheidsprijzen worden aangehouden zoals in verrekeningvoorstel 7. De gevraagde termijnverlenging is gegrond. Het supplement voor een uitvoering in grijze kleur wordt ook hier niet weerhouden.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
dubbel stopcontact inbouw koorkapellen |
pluswerk |
+ 332,00 EUR |
|
supplement schakelmateriaal grijs |
aanvullend werk |
+ 230,00 EUR |
|
bijkomende leidinglengte tot in koorkapel |
pluswerk |
+ 2.460,50 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 3.022,50 EUR |
|
termijnverlenging |
|
2 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
dubbel stopcontact inbouw koorkapellen |
pluswerk |
+ 332,00 EUR |
|
bijkomende leidinglengte tot in koorkapel |
pluswerk |
+ 2.460,50 EUR |
|
|
|
|
|
totaal advies stadsbeheer |
|
+ 2.792,50 EUR |
|
termijnverlenging |
|
2 werkdagen |
De toename van het schakelmateriaal en leidingwerk komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 2.792,50 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 2 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
De design verlichtingstoestellen voor de algemene verlichting en zijkapellen worden uitgerust met energiebesparende LED-technologie. Het opgesteld vermogen daalt van +/- 41 kW naar +/- 19 kW. De vermindering in vereist vermogen voor de verlichting resulteert ook in een directe minprijs door afname van vermogen van de vereiste noodvoeding voor de noodverlichting (UPS), welke het onderwerp zal uitmaken van een afzonderlijke verrekening.
De initiële meerkost voor de wijziging in armatuurkeuze naar energiebesparende LED-verlichting wordt tevens op relatief korte termijn gecompenseerd door het beduidend lagere energieverbruik ten opzichte van traditionele verlichtingsarmaturen. De exacte terugverdientijd is sterk afhankelijk van het aantal branduren van betreffende verlichting dat op zijn beurt grotendeels bepaald wordt door het toekomstige gebruik van de kerk.
De uit te voeren werken omvatten een integrale opwaardering van de oorspronkelijke armaturen naar armaturen uitgerust met LED-verlichting.
Advies ontwerper
De verrekening van de aannemer is in detail opgemaakt aan de hand van eenheidsprijzen aangereikt door de leverancier van betreffende verlichtingstoestellen (zowel voor de oorspronkelijke armaturen, als voor de LED-armaturen). De ontwerper adviseert het verrekeningvoorstel als marktconform.
De definitieve keuze van de verlichtingstoestellen wordt medebepaald door proefopstellingen om tot een voorstel te komen met een evenwichtige belichting die aan alle behoeften voldoet.
Er wordt door de aannemer geen termijnverlenging gevraagd voor het ingediende aanvullende werk.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
supplement energiebesparende verlichtingstoestellen algemene verlichting en zijkapellen |
aanvullend werk |
+ 15.961,98 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 15.961,98 EUR |
|
termijnverlenging |
|
0 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
De lichtstudie die voorziet in de omschakeling van HQ-Iampen naar LED-technologie en op basis waarvan verrekeningvoorstel 8 werd ingediend en aanvaard, weerspiegelt een welbepaalde opstelling (met overeenkomstige aantallen en types armaturen): het voorstel werd evenwel opgevat als een totale meerprijs (s.o.g.) ten opzichte van het bestek.
De uiteindelijke uitvoering werd op basis van proefopstellingen alsnog gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke verrekeningvoorstel, waardoor ook het aantal armaturen en de types aangepast werden. In afwachting van een bijsturing van de verrekening met een gedetailleerde lijst per type toestel waarin de oorspronkelijke en uiteindelijke versies vergeleken worden wordt het voorstel in eerste instantie gereduceerd tot 40%.
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
supplement energiebesparende verlichtingstoestellen algemene verlichting en zijkapellen |
aanvullend werk |
+ 6.384,79 EUR |
|
|
|
|
|
totaal advies stadsbeheer |
|
+ 6.384,79 EUR |
|
termijnverlenging |
|
0 werkdagen |
De opwaardering van de armaturen naar energiebesparende LED-verlichting komt niet in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. De meerkost is bijgevolg 100% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 6.384,79 EUR exclusief btw wordt positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening. Er wordt geen termijnverlenging toegekend.
Omschrijving/motivatie werken:
Op vraag van de klant is nagegaan of er een variante geluidsinstallatie geleverd kan worden die een betere geluidskwaliteit kan garanderen dan de installatie beschreven in het bestek en die ten volle rekening houdt met het bijzondere volume en de akoestische eigenschappen van de kerk.
Hiervoor werden een aantal gespecialiseerde fabrikanten/leveranciers geraadpleegd, gesteund door een proefopstelling ter plaatse. De proefopstelling houdt rekening met de optimalisatie van het gebruik, zowel tijdens vieringen als met het dagelijks potentiële gebruik voor toerisme, in het bijzonder de kooromgang naar het graf van P.P. Rubens.
De voorgestelde variante uitvoering resulteert in onderstaand verrekeningvoorstel.
Advies ontwerper
Het aantal luidsprekers is sterk verminderd en de vormgeving is geïntegreerd in het historisch karakter van het gebouw. Bovendien werd een besparende oplossing gevonden voor de geluidsinstallatie in de dwarskapellen en de trouwkapel.
De uit te voeren werken omvatten een variante uitvoering (levering en plaatsing) voor:
Er wordt door de aannemer geen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
huidige geluidsinstallatie (in min) |
|
|
|
19’’ rack, inclusief matrix, versterkers, ontvangers, DVD-speler en toebehoren |
minwerk |
- 10.765,70 EUR |
|
microfoons en toebehoren |
minwerk |
- 1.592,42 EUR |
|
bekabeling |
minwerk |
- 22.864,92 EUR |
|
luidsprekers |
minwerk |
- 4.019,64 EUR |
|
indienststelling |
minwerk |
- 650,00 EUR |
|
|
|
|
|
variante geluidsinstallatie (in meer) |
|
|
|
19’’ rack, inclusief mixer, versterkers, equalizer, CD-speler en toebehoren |
aanvullend werk |
+ 9.294,52 EUR |
|
microfoons en toebehoren |
aanvullend werk |
+ 2.786.56 EUR |
|
bekabeling |
aanvullend werk |
+ 18.144,00 EUR |
|
luidsprekers |
aanvullend werk |
+ 12.380,54 EUR |
|
indienststelling |
aanvullend werk |
+ 2.200,00 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 4.912,93 EUR |
|
termijnverlenging |
|
0 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
Een beperking van het aantal luidsprekers verhoogt de esthetische kwaliteiten van het kerkinterieur beduidend. Ook het verschil inzake akoestische beleving van versterkt geluid (gesproken woord, maar ook zang en muziek) van de huidige bestaande installatie tegenover de variante installatie van de proefopstelling illustreert duidelijk de meerwaarde van een aangepaste audioversterking.
De plaatsing van een geluidsinstallatie is evenwel een ingreep die integraal gericht is op gebruikscomfort, maar in principe geen directe bijdrage levert tot de instandhouding van de Sint-Jacobskerk als historisch patrimonium.
Een geluidsinstallatie met alle nodige toebehoren komt niet in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. De investering en eventuele meerkost bij variante uitvoering is bijgevolg 100% ten laste van de Stad Antwerpen.
Gelet op het huidige gebrek aan budgettaire ruimte binnen het project voor vernieuwing van de elektrische installatie van de Sint-Jacobskerk wordt geadviseerd het verrekeningvoorstel voor de variante uitvoering van de geluidsinstallatie niet te weerhouden.
De kerkfabriek wenst evenwel met eigen middelen de meerkost van de nieuwe installatie ten opzichte van het voorziene budget in het oorspronkelijke dossier op zich te nemen en besluit in onderling overleg alsnog over te gaan tot een gewijzigde uitvoering.
Omschrijving/motivatie werken:
De leidingen inbraakbeveiliging voor fase 1 worden niet naar een tussenverdeler in de sacristie getrokken, maar rechtstreeks naar de schatkamer ingevolge een nieuw en korter traject. Er zijn nu geen extra koppelpunten die nadelig zijn voor de installatie, evenals geen bijkomende kosten voor 3 voedingskabels XVB 3G2.5 mm² of de plaatsing van een tussenverdeler.
De extra doorboringen zijn ingevolge het tekort aan doorvoerbuizen doorheen de buitenmuur van de kerk (de bestaande buis is in gebruik door het leidingwerk voor de klimaatinstallatie): één doorvoer zal gebruikt worden voor zwakstroom, de andere voor sterkstroom en voeding van de installatie.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 3 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken.
Advies ontwerper:
De aannemer dient een gedetailleerd overzicht in van de geplaatste kabels aan de hand van een kabellijst. Dit overzicht is in overeenstemming met de gecontroleerde vaststellingen door de bouwheer. De eenheidsprijs voor de kabel is marktconform.
De offerte voor de doorboringen door de kerkmuur is eveneens marktconform. De vraag tot termijnverlenging is gegrond.
Ingediend door de aannemer en positief geadviseerd door stadsbeheer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
doorboring buitenmuur met kernboringen |
aanvullend werk |
+ 1.360,00 EUR |
|
leidingwerk ALK 2x0.75 + 8x0.22 |
aanvullend werk |
+ 7.626,60 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 8.986,60 EUR |
|
termijnverlenging |
|
3 werkdagen |
De toename van het leidingwerk komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 8.986,60 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 3 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
De kostbare Sint-Rochuspanelen staan momenteel opgesteld in een tentoonstellingskast in een ruimte naast de doopvont. Er wordt vastgesteld dat dit lokaal blootgesteld is aan relatief grote temperatuurschommelingen. In functie hiervan werd eerder tijdens de werkzaamheden voor de klimaatinstallatie een bijkomende sensor geplaatst om temperatuur en relatieve vochtigheid te monitoren.
Indien zou blijken dat een afzonderlijke klimaatinstallatie noodzakelijk is voor het creëren van een autonome klimatisatie van het lokaal, is het aangewezen in deze fase van de werken de nodige stroomvoorzieningen klaar te leggen. Vanuit het verdeelbord LSB1 (ter hoogte van de westtoren) wordt daarom een voeding voorzien tot aan de tentoonstellingskast voor de Sint-Rochuspanelen.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 1 werkdag termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken en pluswerk.
Advies ontwerper:
Het creëren van een museaal klimaat voor topstukken als de Sint-Rochuspanelen die zeer gevoelig zijn aan temperatuurschommelingen is absoluut noodzakelijk voor het conserveren van de werken in de best mogelijke omstandigheden. Het nadien aanbrengen van dit leidingwerk in opbouw is af te raden om esthetische redenen.
De aannemer dient een gedetailleerd overzicht in van de geplaatste bijkomende bekabeling. Dit overzicht is in overeenstemming met de gecontroleerde vaststellingen door de bouwheer. De offerte voor het elektrisch schakelmateriaal is marktconform. De vraag tot termijnverlenging is gegrond.
Ingediend door de aannemer en positief geadviseerd door stadsbeheer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
uitbreiding bord LSB1, automaat 32A |
aanvullend werk |
+ 95,41 EUR |
|
uitbreiding bord LSB1, differentieel 40A |
aanvullend werk |
+ 79,96 EUR |
|
schakelmateriaal, aansluitdoos 40A |
aanvullend werk |
+ 228,10 EUR |
|
leidingwerk XVB-f2 5G6 |
pluswerk |
+ 304,50 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 707,97 EUR |
|
termijnverlenging |
|
1 werkdag |
De toename van het schakelmateriaal en leidingwerk komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 707,97 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 1 werkdag worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
De leidingen van de bestaande inbraakbeveiligingsinstallatie in het kerkgedeelte van fase 2 (kooromgang) worden naar analogie met deze voor schip en dwarsbeuk (zie ook verrekeningvoorstel 5 en 10b) vernieuwd en verzonken aangelegd. Het punt van oorsprong wordt genomen aan de nieuwe hoofdcentrale in de schatkamer.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 3 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken en pluswerken.
Advies ontwerper:
De aannemer dient een gedetailleerd overzicht in van de geplaatste kabels aan de hand van een kabellijst. Dit overzicht is in overeenstemming met de gecontroleerde vaststellingen door de bouwheer. De eenheidsprijs voor de geplaatste kabel is marktconform. De initieel ingediende hoeveelheden voor het maken en herstellen van sleuven (aangerekend aan eenheidsprijs basisbestek) worden beperkt bijgesteld volgens de werkelijke hoeveelheid. De vraag tot termijnverlenging is gegrond.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
leiding ALK 2x0.75 + 8x0.22 |
aanvullend werk |
+ 9.272,34 EUR |
|
maken van sleuven |
pluswerk |
+ 1.059,48 EUR |
|
herstellen van sleuven met kalkmortel |
pluswerk |
+ 511,38 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 10.843,20 EUR |
|
termijnverlenging |
|
3 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
leiding ALK 2x0.75 + 8x0.22 |
aanvullend werk |
+ 9.272,34 EUR |
|
maken van sleuven |
pluswerk |
+ 1.177,20 EUR |
|
herstellen van sleuven met kalkmortel |
pluswerk |
+ 568,20 EUR |
|
|
|
|
|
totaal advies stadsbeheer |
|
+ 11.017,74 EUR |
|
termijnverlenging |
|
3 werkdagen |
De toename van het schakelmateriaal en leidingwerk komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 11.017,74 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 3 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
De bewegingsmelders van de bestaande inbraakinstallatie dienen opnieuw aangesloten te worden de nieuwe bekabeling. Eveneens dienen de in onbruik geraakte bestaande kabels en kabelgoten (in opbouw) afgebroken en afgevoerd te worden. Deze werken worden aangerekend tegen regie-tarief (eenheidsprijs voor werkuren opgenomen in basisbestek).
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer geen termijnverlenging gevraagd voor het ingediende aanvullend werk.
Advies ontwerper:
De aannemer dient een gedetailleerd overzicht in van de gepresteerde werkuren op basis van de dagelijkse notatie in het werfdagboek. Dit overzicht is in overeenstemming met de gecontroleerde vaststellingen door de bouwheer en de omvang van het werk. De eenheidsprijs voor regie-uren wordt overgenomen uit de basisstaat. Er is geen termijnverlenging van toepassing.
Ingediend door de aannemer en positief geadviseerd door stadsbeheer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
assistentie bij inbraakbeveiliging – regie |
aanvullend werk |
+ 4.305,00 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 4.305,00 EUR |
|
termijnverlenging |
|
0 werkdagen |
Dit verrekeningvoorstel komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 4.305,00 EUR exclusief btw wordt positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening. Er wordt geen termijnverlenging toegekend.
Omschrijving/motivatie werken:
De aannemer dient een voorstel in voor een glasvezelkabelverbinding (zgn. fiberoptic) tussen de verschillende borden om latere gegevensoverdracht mogelijk te maken zonder bijkomende bekabeling in de kerk te moeten plaatsen in opbouw.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer geen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken.
Advies ontwerper:
De door de aannemer ingediende eenheidsprijs voor glasvezelkabel is marktconform. De lengtes zijn in overeenstemming met de werkelijkheid.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
verbinding van ALSB naar LSB1 in westtoren, FO-kabel 12 cords |
aanvullend werk |
+ 1.194,80 EUR |
|
verbinding van ALSB naar LSB1 in sacristie, FO-kabel 12 cords |
aanvullend werk |
+ 1.020,80 EUR |
|
verbinding van ALSB naar LSB4 in schatkamer, FO-kabel 12 cords |
aanvullend werk |
+ 1.345,60 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 3.561,20 EUR |
|
termijnverlenging |
|
0 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
De waarschijnlijkheid dat de gebruiker in de nabije toekomst gebruik zal maken van gegevensoverdracht op grote schaal voor multimediale doeleinden over de hele kerk is eerder klein. De investeringskost wordt te groot bevonden tegenover de toepasbaarheid. Te verwachten valt dat in de toekomst zich bovendien ook andere methodes verder zullen ontwikkelen voor gegevensoverdracht (bijvoorbeeld data over stroomnet) die de glasvezelverbinding overbodig zullen maken. Het verrekeningvoorstel van de aannemer vervalt hierdoor.
Omschrijving/motivatie werken:
De aannemer stelt voor de verlichtingstoestellen die worden gemonteerd op de verschillende triforia te voorzien van een veiligheidskabel. Deze kabel heeft tot doel te voorkomen dat de toestellen niet kunnen vallen bij vervanging. Een val van dergelijk voorwerp op een hoogte van minstens 16m houdt dodelijke risico’s in voor publiek op de begane grond.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer geen termijnverlenging gevraagd voor het ingediende aanvullend werk.
Advies ontwerper:
De door de aannemer ingediende eenheidsprijs voor de veiligheidskabels is marktconform.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
veiligheidskabel met railadapter |
aanvullend werk |
+ 2.488,50 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 2.488,50 EUR |
|
termijnverlenging |
|
0 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
In overleg met de aangestelde veiligheidscoördinator, gelet op het feit dat de gekozen verlichtingstoestellen uitgerust zijn met LED-technologie en derhalve een zeer lange brandtijd hebben, waardoor de frequentie van vervanging beperkt is en gelet op het feit dat deze vervanging kan gebeuren op het ogenblik dat er geen publiek aanwezig is in het gebouw, is het risico op valgevaar van een toestel beperkt. In die optiek wordt besloten niet in te gaan op het voorstel van de aannemer. Het verrekeningvoorstel van de aannemer vervalt hierdoor.
Omschrijving/motivatie werken:
Om de door Eandis reeds geplaatste kWh-meter in dienst te kunnen stellen, wordt een werfkast ter plaatse gebracht en tijdelijk opgesteld, verbonden met de definitieve voedingskabel en voorzien van een aarding. Voornoemde werfkast dient gekeurd te worden alvorens in gebruik genomen te kunnen worden.
Dankzij deze werfkast kan na openstellen van de kWh-meter voorlopige voeding gegeven worden aan de nieuwe klimaatinstallatie en kan deze dus in gebruik genomen worden. Na afloop van de vernieuwing van de elektrische installatie en indienststelling van het definitieve ALSB, zal de werfkast weggenomen worden.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 1 werkdag termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken en pluswerken.
Advies ontwerper:
Het is aangewezen de klimaatinstallatie meteen na oplevering in gebruik te kunnen nemen om deze te kunnen testen en inregelen. Dankzij deze werfkast kan de installatie onafhankelijk van de werkzaamheden aan de elektrische installatie continu blijven functioneren.
De aannemer dient een gedetailleerd overzicht in van de gepresteerde werkuren aan de hand van notatie in het werfdagboek. Dit overzicht is in overeenstemming met de gecontroleerde vaststellingen door de bouwheer. De offerte voor de levering en keuring van de werfkast is marktconform. De vraag tot termijnverlenging is gegrond.
Ingediend door de aannemer en positief geadviseerd door stadsbeheer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
levering kleine materialen en toebehoren voor plaatsing en aansluiting werfkast |
aanvullend werk |
+ 100,00 EUR |
|
keuring werfkast |
aanvullend werk |
+ 300,00 EUR |
|
plaatsing en aansluiting – in regie |
aanvullend werk |
+ 410,00 EUR |
|
demontage en afvoer – in regie |
aanvullend werk |
+ 205,00 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 1.015,00 EUR |
|
termijnverlenging |
|
1 werkdag |
Dit verrekeningvoorstel komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 1.015,00 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 1 werkdag worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
De kabel voor de sturing van het klokkenluidsysteem is momenteel in opbouw uitgevoerd en dient vervangen te worden door een kabel weggewerkt in de leidingsleuven. Dit is niet voorzien in het bestek. Tijdens het bezoek ter plaatse heeft Clock-o-Matic (verantwoordelijk voor het systeem) het type en begin- en eindpunt van de kabel opgegeven.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 3 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor het ingediende aanvullend werk.
Advies ontwerper:
De aannemer diende voor de werken een eerste voorstel in met opgave van een nieuwe eenheidsprijs voor bovengenoemde multi-kabel. Het voorstel werd in die hoedanigheid marktconform bevonden en positief geadviseerd door het extern studiebureau.
De aannemer trekt nadien het ingediende voorstel in en rekent de multi-kabel aan als een veelvoud van enkele kabels tegen de vermenigvuldigde eenheidsprijs uit het bestek voor de enkele kabels: de representatieve eenheidsprijs voor de multi-kabel en totaalbedrag van bijhorend verrekeningvoorstel is daardoor veel hoger dan initieel toegezegd door de opdrachtgever.
De opdrachtgever aanvaardt enkel het bedrag van het initieel ingediende voorstel. De gewijzigde offerte voor de stuurkabel wordt niet marktconform bevonden en van ambtswege aangepast naar de initieel ingediende en door de stad marktconform bevonden eenheidsprijs. De vraag tot termijnverlenging is gegrond.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
leiding XVB 12 G1.5 mm², EHP gerekend als 6 x XVB 3G1.5 mm² |
aanvullend werk |
+ 11.565,84 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 11.565,84 EUR |
|
termijnverlenging |
|
3 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
leiding XVB 12 G1.5 mm², EHP gerekend als multikabel |
aanvullend werk |
+ 7.710,56 EUR |
|
|
|
|
|
totaal advies stadsbeheer |
|
+ 7.710,56 EUR |
|
termijnverlenging |
|
3 werkdagen |
Dit verrekeningvoorstel komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 7.710,56 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 3 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
De huidige inbraakinstallatie beschikt over een aantal camerapunten voor toezicht (onder andere in de schatkamer en de inkomzone). De aanwezige installatie heeft de mogelijkheid om bijkomende camera’s te plaatsen op andere plaatsen in het gebouw. Op vraag van de gebruiker brengt de aannemer een voorstel uit voor de bekabeling naar de voorgestelde locaties.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer geen termijnverlenging gevraagd voor het ingediende aanvullend werk.
Advies ontwerper:
De eenheidsprijs voor de voorgestelde kabel is marktconform. De lengtes zijn in overeenstemming met de te verwachten tracés en worden getoetst aan de gedetailleerde kabellijsten.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
leiding COAX RG59/u 75 ohm |
aanvullend werk |
+ 3.375,00 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 3.375,00 EUR |
|
termijnverlenging |
|
0 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
De huidige, voorziene camerapunten van de inbraakinstallatie voldoen voor een afdoende toezicht tegen inbraak. De opdrachtgever is van mening dat investering in bijkomende camera’s en de bijhorende bekabeling onvoldoende rendement bieden. Het verrekeningvoorstel van de aannemer vervalt hierdoor. De kerkfabriek beslist met eigen middelen de nodige kabellengtes te laten uitvoeren om op termijn een uitbreiding van de installatie alsnog mogelijk te laten.
Omschrijving/motivatie werken:
Een deel van de armaturen voor gebruiksverlichting in de kerk (meer bepaald de spots op de triforia) worden tevens gebruikt als noodverlichting. Deze armaturen worden daartoe verbonden met een centrale noodvoeding (= UPS, opgesteld bij het ALSB). De bekabeling tussen noodverlichting en voeding dient volgens de politiecodex uitgevoerd te worden in brandvrije (XVB-F3) kabel: dit om te voorkomen dat bij brand de kabel doorbrandt en de noodverlichting zonder stroom komt te vervallen alvorens de aanwezigen te kunnen laten evacueren.
Het bestek voorziet evenwel in gewone, niet-brandvrije (XVB-F2) kabel. De brandvrije F3-kabel heeft een hogere eenheidsprijs. Voor een uitvoering van de bekabeling naar de betreffende spots met het noodzakelijke type wordt een supplement aangerekend ten opzichte van de oorspronkelijke lagere eenheidsprijs voor F2-bekabeling.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 5 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor het ingediende aanvullend werk.
Advies ontwerper:
Het door de aannemer ingediende supplement op de eenheidsprijs per m is marktconform. Dit supplement wordt aangerekend op de overeenkomstige lengtes voor de bovengrondse bekabeling tussen de noodvoeding en de spots, zoals opgenomen in de gedetailleerde kabellijst. De vraag tot termijnverlenging is gegrond.
Het initiële voorstel van de aannemer wordt opgesteld als een totaalprijs. Dit voorstel wordt nadien bijgesteld op basis van de werkelijk uitgevoerde lengtes.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
supplement F3-bekabeling, als s.o.g. |
aanvullend werk |
+ 7.500,00 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 7.500,00 EUR |
|
termijnverlenging |
|
5 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
supplement F3-bekabeling, als 4 EUR/m |
aanvullend werk |
+ 7.744,00 EUR |
|
|
|
|
|
totaal advies stadsbeheer |
|
+ 7.744,00 EUR |
|
termijnverlenging |
|
5 werkdagen |
Dit verrekeningvoorstel komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 7.744,00 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 5 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
In opdracht van het bestuur assisteert Ardovlam (verantwoordelijk voor de inbraakbeveiliging) bij het uitvoeren van metingen voor de nieuwe bekabeling en voor verplaatsing van de bestaande inbraakbeveiligingscentrale (zie ook verrekeningvoorstellen 5, 10b en 12).
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer geen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken.
Advies ontwerper:
De kosten worden aangerekend aan de hand van de door Ardovlam uitgebrachte facturen, vermeerderd met een coördinatievergoeding van 15%. De prijzen van de ingediende facturen zijn marktconform. Er is geen termijnverlenging van toepassing.
Ingediend door de aannemer en positief geadviseerd door stadsbeheer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
interventie Ardovlam op 21/03/2014 |
aanvullend werk |
+ 340,02 EUR |
|
interventie Ardovlam op 25/03/2014 |
aanvullend werk |
+ 259,04 EUR |
|
interventie Ardovlam op 19/05/2014 |
aanvullend werk |
+ 445,91 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 1.044,97 EUR |
|
termijnverlenging |
|
0 werkdagen |
Dit verrekeningvoorstel komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 1.044,97 EUR exclusief btw wordt positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening. Er wordt geen termijnverlenging toegekend.
Omschrijving/motivatie werken:
Het aantal verlichtings- en veiligheidsverlichtingstoestellen op de spiltrappen wordt uitgebreid zodat per trapomwenteling één toestel wordt geplaatst.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 2 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende pluswerken.
Advies ontwerper:
Betreffende de noodverlichting is norm EN 1838 van toepassing (= voorzien van een zodanige verlichting van een trap, zodat iedere traptrede direct wordt aangelicht). Vermits het om volledig gesloten treden gaat, impliceert dit dus minimum één toestel per omwenteling. Het aantal voorziene toestellen in het bestek is onvoldoende en dient opgetrokken te worden om te voldoen aan deze normering. In functie van de veiligheid wordt besloten om dezelfde aan te houden voor het gewone werklicht als voor de noodverlichting.
De aannemer stelt een gedetailleerd overzicht op voor het benodigd aantal toestellen in functie van het aantal omwentelingen. Dit overzicht is in overeenstemming met de gecontroleerde vaststellingen door de bouwheer. De verrekening wordt opgesteld op basis van de prijzen van de inschrijving en wordt derhalve marktconform bevonden. De vraag tot termijnverlenging is gegrond.
Ingediend door de aannemer en positief geadviseerd door stadsbeheer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
noodverlichting IP65, 8W |
aanvullend werk |
+ 4.653,22 EUR |
|
leiding XVB-F2 3G2.5 mm² |
aanvullend werk |
+ 421,80 EUR |
|
rechthoekig wandopbouwtoestel IP65 |
aanvullend werk |
+ 1.244,40 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 6.319,42 EUR |
|
termijnverlenging |
|
2 werkdagen |
Dit verrekeningvoorstel komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 6.319,42 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 2 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
De aansluitpunten van de gebruikscamera’s zijn verplaatst ten opzichte van het aanbestedingsdossier: de camera’s die gericht staan op de Venerabele kapel en de Onze-Lieve-Vrouwkapel zijn verplaatst naar de triforia voor een optimaal gebruik. Tevens zijn er voorzieningen bijgeplaatst op vraag van de gebruiker in het westportaal (camera gericht op inkomportaal voor organist doksaalorgel).
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 3 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende pluswerken.
Advies ontwerper:
De bekabeling wordt aangerekend volgens de ingediende gedetailleerde kabellijsten. De gevorderde lengtes zijn in overeenstemming met de vastgestelde werkelijke hoeveelheden. De offerte voor de camera’s en monitors, evenals de geplaatste bekabeling is gebaseerd op de eenheidsprijzen uit het basisbestek en derhalve marktconform. De vraag tot termijnverlenging is gegrond.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
kleurencamera, hoge resolutie |
pluswerk |
+ 705,80 EUR |
|
kleurenmonitor TFT 17’’ |
pluswerk |
+ 978,10 EUR |
|
videokabel 0.6/3.7 dubbel afgeschermd |
pluswerk |
+ 5.609,20 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 7.293,10 EUR |
|
termijnverlenging |
|
3 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
Gelet op de budgettaire beperkingen wordt gekozen om in deze fase van de werken enkel de bekabeling te voorzien omdat deze nadien niet meer bijgeplaatst kan worden tenzij in opbouw. De bijkomende toestellen (camera’s en monitors) kunnen nadien aangekocht worden door de gebruiker in eigen beheer. Betreffende posten vervallen in het voorstel.
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
videokabel 0.6/3.7 dubbel afgeschermd |
pluswerk |
+ 5.609,20 EUR |
|
|
|
|
|
totaal advies stadsbeheer |
|
+ 5.609,20 EUR |
|
termijnverlenging |
|
3 werkdagen |
Dit verrekeningvoorstel komt niet in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. De investering is bijgevolg 100% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 5.609,20 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 3 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
Het aanbestedingsdossier voorziet door een foutieve interpretatie van de bouwplannen vanwege het studiebureau niet in een vernieuwing van de elektrische installatie op het bovenste niveau van de toren. De installatie dient niettemin uitgebreid te worden met de nodige gebruiksverlichting en noodverlichting.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 2 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende pluswerken.
Advies ontwerper:
De aannemer dient een gedetailleerd overzicht in van de geplaatste bekabeling aan de hand van kabellijsten. Het gevorderd aantal toestellen en detectoren is in overeenstemming met de gecontroleerde vaststellingen door de bouwheer. Voor de verlichtingstoestellen en bekabeling wordt gebruik gemaakt van de prijzen zoals voorzien in de basisofferte en zijn dus marktconform. De vraag tot termijnverlenging is gegrond.
Ingediend door de aannemer en positief geadviseerd door stadsbeheer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
hermetisch opbouwarmatuur IP66 |
pluswerk |
+ 133,68 EUR |
|
noodverlichting IP65, 8W |
pluswerk |
+ 178,97 EUR |
|
leiding XVB-F2 3G2.5 mm² |
pluswerk |
+ 421,80 EUR |
|
bewegingsdetector wand HWD |
pluswerk |
+ 299,78 EUR |
|
leiding XVB-F2 3G2.5 mm² |
pluswerk |
+ 843,60 EUR |
|
buskabel PYCYN 2x2x0.8 mm² |
pluswerk |
+ 375,60 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 2.253,43 EUR |
|
termijnverlenging |
|
2 werkdagen |
Dit verrekeningvoorstel komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 2.253,43 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 2 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
De sterke overschrijding van de voorziene vermoedelijke hoeveelheden van een aantal posten, voornamelijk bekabelingen in XVB-F2 (stroomkabel) en PYCYN (stuurkabel), worden door de aannemer gegroepeerd in voorstellen 24 tot 29.
De uit te voeren werken omvatten levering en plaatsing van diverse types bekabeling met toebehoren.
Er wordt door de aannemer 98 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor de ingediende pluswerken.
Ingediend door de aannemer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
buskabel PYCYN 2x2x0.8 mm², redundante leidingaanleg stuurkabel |
pluswerk |
+ 5.008,00 EUR |
|
leiding XVB-F2 3G2.5 mm², reorganisatie verdeelborden |
pluswerk |
+ 37.399,60 EUR |
|
leiding XVB-F2 3G2.5 mm², incorporatie reserve |
pluswerk |
+ 16.169,00 EUR |
|
leiding XVB-F2 3G2.5 mm², voorziening kringen noodverlichting |
pluswerk |
+ 39.199,28 EUR |
|
leiding XVB-F2 3G2.5 mm², reorganisatie verdeelborden in functie van LED-verlichting |
pluswerk |
+ 15.044,20 EUR |
|
leiding XVB-F2 3G1.5 naar 2.5 mm² |
pluswerk |
+ 4.447,44 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 117.267,52 EUR |
|
termijnverlenging |
|
98 werkdagen |
Geadviseerd door stadsbeheer op basis van advies ontwerper:
Gelet op de reeds gereserveerde uitvoeringsmarge van 10% bij gunning van het bestek en het gegeven dat een aandeel van de aangehaalde kabellengtes reeds opgenomen werden in voorgaande verrekeningsvoorstellen, worden deze voorstellen geschrapt en gebundeld hernomen als verrekeningvoorstel stad 2 (zie verder), waarin de netto overschrijding bepaald wordt.
Het verrekeningvoorstel van de aannemer vervalt hierdoor.
Omschrijving/motivatie werken:
In het bestek voor de klimaatinstallatie werd via een aanvullend werk voorzien een sokkel voor het ALSB te bouwen tijdens de vernieuwing van de vloer in het stoelenhuis. Door de complexe hoeveelheid bekabeling die werd geplaatst is deze sokkel niet uitgevoerd kunnen worden en kon enkel een sparing in de vloer voorzien worden. Daarom dient nadien een aangepaste sokkel gemaakt te worden na afwerking van de vloer. Bovendien zal het ALSB door de grote bundels kabel en de grootte van de daarvoor uitgespaarde sleuf op zekere afstand van de muur geplaatst moeten worden. Met het oog op toekomstige onderhoudsvriendelijkheid, wordt gekozen om de ruimte tussen bord en muur en tussen bord en vloer af te werken.
De uit te voeren werken omvatten:
Er wordt door de aannemer 1 werkdag termijnverlenging gevraagd voor de ingediende aanvullende werken en pluswerk.
Advies ontwerper:
De sokkel voor het ALSB zit mee vervat in de bestekpost van het betreffende bord en kan geen onderwerp uitmaken van een verrekeningvoorstel: deze post vervalt.
Een afwerking van het ALSB aan de actuele situatie in het stoelenhuis wordt aanvaard als een bijkomende opdracht die niet voorzien kon worden. De aannemer dient een gedetailleerd overzicht in van de gepresteerde werkuren op basis van dagelijkse notatie in het werfdagboek. Dit overzicht is in overeenstemming met de gecontroleerde vaststellingen door de bouwheer.
De offerte voor afwerking van de randen rondom het ALSB is marktconform. De vraag tot termijnverlenging is gegrond.
Ingediend door de aannemer en positief geadviseerd door stadsbeheer:
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
afwerking opening tussen bord en muur |
aanvullend werk |
+ 250,00 EUR |
|
afwerking opening vloer |
aanvullend werk |
+ 200,00 EUR |
|
uurloon – in regie |
aanvullend werk |
+ 820,00 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 1.270,00 EUR |
|
termijnverlenging |
|
1 werkdag |
Dit verrekeningvoorstel komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de stad Antwerpen.
Een bedrag van + 1.270,00 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 1 werkdag worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Omschrijving/motivatie werken:
Er wordt door de aannemer voorgesteld kabeltracés tussen borden en klemmenkasten uit te voeren als multi-kabels in afwijking van het bestek dat enkel voorziet in enkelvoudige kabels (3G2.5mm2). De stad is van oordeel dat de uitvoering van werken met multi-kabels een beduidende vereenvoudiging en financieel voordeel met zich meebrengen voor de aannemer ten opzichte van het initiële opzet met allemaal afzonderlijke kabels en dit zowel inzake leveringsprijs als naar plaatsingsgemak.
De in post 4.023 gevorderde multi-kabels worden door de opdrachtgever beschouwd als nieuwe types kabel met nieuwe eenheidsprijzen en dienen het onderwerp uit te maken van een verrekening: betreffende kabels met hun respectievelijke eenheidsprijs worden van ambtswege geschrapt in de basisstaat en opgenomen in de terstaat.
De door de aannemer gehanteerde eenheidsprijs, bepaald als een rekenkundig veelvoud van het aantal XVB 3G2,5 mm² kabels (eenheidsprijs bestek = 7,03 EUR/m) die een multi-kabel zogenaamd vervangt wordt niet als marktconform aanvaard door de stad
De van ambtswege opgelegde verrekening omvat:
Minwerk:
Er wordt van ambtswege een eenheidsprijs per type multi-kabel van toepassing gemaakt. Voor een bepaling van deze eenheidsprijs wordt verwezen naar de berekening in bijlage bij dit besluit. Deze berekening neemt volgende factoren in acht:
Gelet op de van ambtswege vastgestelde eenheidsprijs per type, wordt in de terstaat een verrekening toegestaan ten bedrage van 59.511,50 EUR voor de uitgevoerde multi-kabels en hun bijhorende aardingsgeleiders. In de basisstaat wordt de eerder aangerekende hoeveelheid ten bedrage van 107.812,08 EUR in mindering gebracht.
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
multikabels XVB 12G en 19G2.5 mm², gerekend als multikabels |
aanvullend werk |
+ 59.511,50 EUR |
|
multikabels XVB 12G en 19G2.5 mm², gerekend als 6x en 9x 3G2.5 mm² |
minwerk |
- 107.812,08 EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
- 48.300,58 EUR |
|
termijnverlenging |
|
0 werkdagen |
Een bedrag van - 48.300,58 EUR exclusief btw wordt positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening. Er wordt geen termijnverlenging toegekend.
Omschrijving/motivatie werken:
Deze verrekening vervangt de opgemaakte voorstellen 24 tot en met 29.
Er wordt een sterke overschrijding vastgesteld van de geplaatste hoeveelheden leidingen ten opzichte van de in het bestek ingeschatte vermoedelijke hoeveelheden. De oorzaak van deze overschrijding situeert zich op volgende gebieden:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot de vordering van vermoedelijke hoeveelheden (exclusief btw):
|
VH-posten voorzien |
293.825,69 EUR |
|
VH-posten actueel |
462.579,97 EUR |
|
|
|
|
overschrijding VH totaal |
168.754,28 EUR |
|
overschrijding VH reeds vastgelegd in verrekeningen |
29.731,39 EUR |
|
|
|
|
overschrijding VH in basisstaat |
139.022,89 EUR |
|
overschrijding VH reeds vastgelegd bij gunning (10%) |
62.015,28 EUR |
|
|
|
|
overschrijding VH bijkomend vast te leggen |
77.007.61 EUR |
Voor een gedetailleerd overzicht per post van de voorziene en actueel uitgevoerde hoeveelheden en het onderlinge verschil tussen beide, wordt verwezen naar de bijlage bij dit besluit.
Er wordt door de aannemer 98 werkdagen termijnverlenging gevraagd voor het ingediende pluswerk.
Advies ontwerper:
De aannemer dient een gedetailleerd overzicht in van de uitgevoerde kabellengtes, gemaakte en herstelde sleuven, geplaatste kabelgoten, stuklijst verlichtingsarmaturen (niet limitatief). Dit overzicht is in overeenstemming met de gecontroleerde vaststellingen door de bouwheer. Voor de kabels worden de eenheidsprijzen gehanteerd uit het basisbestek. Vermits geen van de posten een toename heeft groter dan het drievoudige, zijn zowel aannemer als opdrachtgever gehouden aan de initiële offerteprijzen. De vraag tot termijnverlenging is gegrond gelet op de aanzienlijke toename van de te plaatsen vermoedelijke hoeveelheden.
Ingediend door de aannemer en positief geadviseerd door stadsbeheer:
Door deze sterke toename van de voorziene vermoedelijke hoeveelheden voor de kabellengtes en het financiële aandeel dat deze posten vormen binnen de totale aanneming, volstaat de gereserveerde uitvoeringsmarge (= 10% van het gunningsbedrag) niet. In die zin is het noodzakelijk de overschrijding boven 10% bijkomend vast te leggen.
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
overschrijding vermoedelijke hoeveelheden boven gereserveerde marge (10% van het gunningsbedrag) |
pluswerk |
+ 77.007,61EUR |
|
|
|
|
|
totaal ingediend door aannemer |
|
+ 77.007,61 EUR |
|
termijnverlenging |
|
98 werkdagen |
Dit verrekeningvoorstel komt in aanmerking voor een restauratiepremie bij de hogere overheid. Onder voorbehoud van een goedkeuring van een bijkomende premie is de meerkost slechts voor 20% ten laste van de Stad Antwerpen.
Een bedrag van + 77.007,61 EUR exclusief btw en een termijnverlenging van 98 werkdagen worden positief geadviseerd voor de werken in deze verrekening.
Voor een samenvatting van de oorzaken van voormelde verrekeningsvoorstellen wordt verwezen naar het overzicht in bijlage bij het besluit (prijzen inclusief btw, er is een contractuele prijsherziening van toepassing). Alle prijzen van de aannemer zijn gebaseerd op de aanbestedingsdatum. In deze samenvatting is eveneens een overzicht van de termijnverlenging opgenomen.
Voor deze reeks verrekeningen resulteert dit in een meerkost van 126.785,29 EUR + 26.624,91 EUR (21% btw) = 153.410,20 EUR. Er is een contractuele prijsherziening van toepassing.
Voor deze reeks verrekeningen resulteert dit in een termijnverlenging van 143 werkdagen, zonder bijkomende kosten.
Onroerend Erfgoed verklaart zich principieel akkoord met de voorgestelde wijzigingen en is bereid machtiging te verlenen voor uitvoering van de werken. Voor zover deze werkzaamheden premiegerechtigd zijn kunnen ze in principe ook genieten van een bijkomende premie. Deze dient aangevraagd te worden via de normale administratieve weg.
In toepassing van het artikel 17, paragraaf 2 ten 2° a, van de wet van 24 december 1993, zal deze opdracht voor aanvullende werken, die de 50 procent van de hoofdaanneming niet overschrijden, gegund worden volgens de onderhandelingsprocedure met de oorspronkelijke aannemer die het werk uitvoert, omdat zij ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van het beschreven werk. Deze aanvullende werken kunnen, technisch of economisch, niet zonder bezwaar van de hoofdaanneming gescheiden worden.
Volgens artikel 42 § 1 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 is de aannemer ertoe gehouden alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen aan de opdracht aan te brengen, die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die met het voorwerp van de opdracht samenhangen en binnen de perken ervan blijven. De aannemer is echter tot de uitvoering van bijwerken niet meer verplicht zodra hun totale waard meer dan 50 percent van het initieel bedrag van de opdracht beloopt.
Het college:
Het college beslist dit besluit overeenkomstig het 'gemeenteraadsbesluit dagelijks bestuur' ter kennis te brengen van de gemeenteraad omwille van wijziging buitengewone dienst en meerkost van 10%.
Het college geeft opdracht aan:
|
Dienst |
Taak |
|
GAC |
dit besluit op te nemen in de kwartaalrapportering aan de gemeenteraad onder “dagelijks bestuur” omwille van meerkost van 10% op investeringen >67.000,00 euro (exclusief btw) |
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
|
Omschrijving |
Bedrag |
Boekingsadres |
Bestelbon |
|
Vernieuwen van de elektrische installatie – Sint-Jacobskerk (Sint-Jacobsstraat 9, Antwerpen) , aanvullende werken |
153.410,20 EUR, inclusief 21% btw |
budgetplaats: 5322000000 |
4005137931 |