2015_CBS_01641 - Patrimonium ondernemen en stadsmarketing. Brabo 2. Tijdelijk infopaviljoen Franklin Rooseveltplaats. Sonderingen - Plus- en minwerken. Procedure en gunning - Goedkeuring

De uitgave voor de pluswerken bedraagt 2.758,80 EUR, 21% btw inbegrepen en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2015 als volgt:

• 617,10 EUR op de vastgelegde kredieten van de hoofdaanneming onder bestelbonnummer 4005119873
  (363 EUR van deze bestelbon wordt gebruikt voor de betaling van de hoofdaanneming)  ;
• 2.141,70 EUR onder bestelbonnummer 4105026042.

Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007, jaarnummer 1521, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2,10° van dit Gemeentedecreet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

De aanneming voor het uitvoeren van sonderingen in het kader van de bouw van een tijdelijk paviljoen, Franklin Rooseveltplaats, 2000 Antwerpen, werd gegund aan Bureau Geotechniek Engineering, Truilingenstraat 38, 3891 Gingelom voor een bedrag van 810,00 EUR + 170,10 EUR (21% btw) = 980,10 EUR.

Minwerk 1

Tijdens het uitvoeren van de sondering, is de sondeermeester op een ondoordringbare laag in de ondergrond gestoten. Hierdoor zijn de sonderingen die dag stopgezet. Aangezien de sonderingen niet volledig werden uitgevoerd, is er een minprijs voor een bedrag van 510,00 EUR, exclusief btw, voor de niet uitgevoerde werken.

Ingediend door aannemer en positief geadviseerd door de bedrijfseenheid stadsbeheer:

Totaal in meer: 0 EUR
Totaal in min: - 510,00 EUR
Totaal verrekening: -510,00 EUR
Termijnverlenging: geen

Pluswerk 1

Na het mislukken van de sondering, werd er met de leverancier een nieuwe werkwijze afgesproken. Er zal een put gegraven worden tot op de zachte grond. In deze put wordt een rioleringsbuis gestoken, waarna de put wordt dichtgelegd. De sondeermeester zal de dag na de graafwerken ter plaatse komen om in de buis de sondering uit te voeren.

In het pluswerk zitten zowel de graafwerken als de nieuwe sonderingen inbegrepen. Er worden 2 putten gegraven en bijgevolg zullen er ook 2 sondeerresultaten ter beschikking zijn. Er wordt voorzien dat er door een harde ondergrond geboord kan worden.

Ingediend door aannemer en positief geadviseerd door de bedrijfseenheid stadsbeheer:

Totaal in meer: 2.280,00 EUR
Totaal in min: 0 EUR
Totaal verrekening: 2.280,00 EUR
Termijnverlenging: geen

De oorzaken van voormelde verrekeningsvoorstellen kunnen als volgt worden samengevat volgens aard en volgens type:

Voor deze verrekeningen resulteert dit in een meerkost van 1.770,00 EUR + 371,70 EUR (21% btw) = 2.141,70 EUR.

In toepassing van artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 is de aanbestedende overheid gerechtigd de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft en de wijziging in waarde beperkt blijft tot 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.