2014_CBS_11125 - Patrimonium stadsbeheer. Kielsboek 32 - Vernieuwen van vier luchtgroepen - Termijnverlenging - Goedkeuring

Artikel 57 § 3,4 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 57 § 3, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007, jaarnummer 1521, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2, 10° van dit Gemeentedecreet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

In zitting van 25 juli 2014 met jaarnummer 07741 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning goed van deelopdracht P06227 voor het vernieuwen van vier luchtgroepen aan Verplaetsen Willy bvba tegen 125.046,91 EUR, exclusief btw.

De fabrikant verantwoordelijk voor de luchtgroepen heeft laattijdig geleverd aan de firma Verplaetsen Willy bvba. Hierdoor komt de oorspronkelijke uitvoeringstermijn van 25 werkdagen in het gedrang. Bijgevolg heeft de aannemer met e-mail van 14 oktober 2014 termijnverlenging van 25 werkdagen aangevraagd. deze verlenging brengt de algemene planning niet in het gedrang zodat het einde van de werken wordt voorzien op 07 november 2014.

Advies van de bedrijfseenheid stadsbeheer:

De gevraagde termijnverlenging is aanvaardbaar en stemt overeen met de realiteit. Het voorstel van de firma Verplaetsen Willy bvba werd geverifieerd en kan positief geadviseerd worden.

Termijnverlenging : 25 werkdagen.

In toepassing van artikel 137 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 wordt de opdracht gegund op basis van de in de raamovereenkomst vastgestelde voorwaarden.