2015_DCME_00016 - De Wilgen. Riolerings- en bestratingswerken. SWOU05754 (GAC/2012/1458) - Wijziging opdracht 2 - Goedkeuring

Voor deze werken werden onderstaande bestelbonnen vastgelegd:

De bedrijfseenheid stadsontwikkeling maakte voor wijziging opdracht 2 bestelbon 4005119791 op, voor een bedrag van 7.623,00 EUR.

Met het besluit van de gemeenteraad van 20 maart 2000 (jaarnummer 619), aangepast bij het gemeenteraadsbesluit 21 oktober 2002 (jaarnummer 2307), kregen de districten de bevoegdheid over het decentraal publiek domein, groenvoorziening en openbare werken.

Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007, (jaarnummer 10513), besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6°van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Het districtscollege van Merksem gunde op 28 maart 2013 (jaarnummer 88) de riolerings- en bestratingswerken in De Wilgen, op basis van het bestek SWOU05754, aan de firma Verbruggen bvba, Doornstraat 54 te 9140 Temse (ondernemingsnummer 0439 524 816) tegen de som van 194.634,53 EUR inclusief btw.

De bedrijfseenheid stadsontwikkeling maakte wijziging opdracht 2 op.

Wijziging opdracht 2
Door de bijkomende vernieuwing van de rijweg diende er ook bijkomend grondwerk te worden uitgevoerd. Omdat nog niet alle kosten hiervoor bekend waren bij de eerdere wijziging opdracht wordt dit nu bijkomend voorgelegd ter goedkeuring. 

Termijnverlenging: vijf werkdagen. Er zijn geen bijkomende kosten als gevolg van de termijnverlenging.

Prijsherziening: volgens basiscontract.

De bedrijfseenheid stadsontwikkeling stelt voor om wijziging opdracht 2 goed te keuren, samengesteld als volgt:

Rekening houdend met de prijsherziening en de overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden stelt de bedrijfseenheid stadsontwikkeling voor om 7.623,00 EUR te voorzien.

Volgens artikel 17 § 2, 2°a van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten mag een opdrachtgevend bestuur bij onderhandelingsprocedure handelen voor aanvullende werken of diensten die noch in de eerste gesloten overeenkomst voorkwamen en die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk geworden zijn voor de uitvoering van het werk of de dienst zoals het beschreven werd, voor zover ze worden toegewezen aan de aannemer die het werk of de dienst uitvoeren voor zover het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de aanvullende werken of diensten niet hoger ligt dan 50 procent van het bedrag van de hoofdopdracht:

1. wanneer deze werken of diensten, technisch of economisch niet zonder ernstig bezwaar van de hoofdopdracht kunnen gescheiden worden;
2. wanneer deze werken of diensten, alhoewel scheidbaar van de uitvoering van de hoofdopdracht strikt noodzakelijk zijn voor de vervolmaking ervan.

Artikel 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden betreffende wijzigingen aan de opdracht is ook van toepassing.