2012_CBS_08318 - Kern 18, 2610 Wilrijk. Cultureelcentrum De Kern. Prijsaanvraag PO/32446380. Vernieuwen muurplaten gevel - Pluswerken. Procedure en gunning - Goedkeuring

De uitgave voor de pluswerken bedraagt 12.861,97 EUR, exclusief btw - De uitgave bedraagt 15.562,92 EUR en zal verrekend worden op het investeringskrediet. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Artikel 57 §3, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur
Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007, jaarnummer 1521, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2,10° van dit Gemeentedecreet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden duiken er onvoorziene omstandigheden op en worden uitvoeringsmethodieken aangepast.  De beslissing om deze wijzigingen door te voeren gebeurt in overleg met alle betrokken partners. De wijzigingen hebben tot gevolg dat er ten opzichte van de in het basisbestek voorziene werken:

-           hoeveelheden wijzigen in meer en dit volgens de in de gegunde offerte opgegeven eenheidsprijzen

-           voor aanvullende werken en wijzigingen in uitvoering nieuwe prijzen worden ingediend door de aannemer

Deze werkwijze heeft als doel de continuïteit van de werf te verzekeren.

Door de aannemer werd een eerste reeks aan prijsoffertes ingediend als volgt:

Verrekening 1 (offerte dd. 19 april 2012): omschrijving: voor een bedrag van 12.861,97 EUR exclusief btw.

Argumentatie: Bij het verwijderen van de asbesthoudende gevelplaten zijn onverwachte hindernissen (meerwerken) opgetreden.

1. Omdat wij geen platen konden verwijderen om de ophangstructuur te kunnen bekijken is er bij de prijsopgave vanuit gegaan dat de platen gemonteerd werden met schroeven op een houten of metalen rasterwerk.

Bij aanvang van de werken werd vastgesteld dat de platen gemonteerd werden met een haaksysteem van U profielen op een horizontaal aluminium regelwerk. Om de platen te verwijderen dienen deze 4cm gelift te worden om het haaksysteem los te koppelen. Deze ruimte was niet beschikbaar door aanwezigheid van de raamdorpels enerzijds en de dakrand anderzijds. Deze dienden bijgevolg te worden verwijderd. Het liften van de platen dient te gebeuren met een kraan welke werd voorzien. Door het aanpassen van de werkwijze en de aanwezigheid van publiek in de omgeving werd beslist om dagelijks een luchtmeting te laten uitvoeren (1 luchtmeting voorzien 22/03). Geen overschrijding van de toegestane concentratie werd vastgesteld.

1. Bijkomende voorzieningen nieuwe gevelbekleding:

De bevestigingsvoorschriften van de nieuwe gevelplaten schrijven een verticaal regelwerk voor, dit wordt voorzien op het bestaande horizontale regelwerk. Reden: het condensatie vocht achter de platen moet vrij kunnen weglopen naar beneden zonder dat het water kan tegengehouden worden door horizontale regelwerk tegen de platen. Eveneens moet er doorgaande ventilatie mogelijk blijven.

1. De raamdorpels en de dakrand dienen te worden vervangen en aangepast aan de bestaande infrastructuur.

Termijnverlenging

Ingediend door de aannemer:

Advies patrimoniumonderhoud:

Een bedrag van 12.861,97 EUR excl. btw wordt positief geadviseerd voor de meerwerken in deze verrekening.

De aannemer stelt een marktconforme prijs voor die door patrimoniumonderhoud positief wordt geadviseerd.

Er wordt 9 werkdagen termijnverlenging gevraagd.

De oorzaken van voormelde verrekeningsvoorstellen kunnen als volgt worden samengevat (prijzen exclusief btw en exclusief contractuele prijsherziening):

Voormelde verrekeningsvoorstellen geven volgend financieel resultaat, exclusief btw, exclusief contractuele prijsherzieningen. Alle prijzen van de aannemer zijn gebaseerd op de aanbestedingsdatum. Eveneens een overzicht van de termijnverlenging.

Voor deze reeks verrekeningen resulteert dit in een meerkost van 12.861,97 EUR + 2.701,01 (21% btw) = 15.562,98 EUR exclusief contractuele prijsherzieningen.

Voor deze reeks verrekeningen resulteert dit in een termijnverlenging van 9 werkdage

• Volgens artikel 42 § 1 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 is de aannemer ertoe gehouden alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen aan de opdracht aan te brengen, die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die met het voorwerp van de opdracht samenhangen en binnen de perken ervan blijven. De aannemer is echter tot de uitvoering van bijwerken niet meer verplicht zodra hun totale waard meer dan 50 percent van het initieel bedrag van de opdracht beloopt. (plus- en minwerken)