2012_CBS_11472 - Stuivenbergplein 38, Antwerpen. Het Oude Badhuis - Bestek GAC/2011/465 (PO/14670180) - Dak- en gevelwerken - Aanvullende werken en minwerken 2 - Procedure en gunning - Goedkeuring

Het saldo van de aanvullende werken en minwerken bedraagt 3.207,75 EUR, exclusief 21% btw en herzieningen, kan volledig verrekend worden binnen de vastgelegde kredieten van de hoofdaanneming. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Artikel 57 §3, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007, jaarnummer 1521, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2,10° van dit Gemeentedecreet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Bij besluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) besliste de gemeenteraad dat haar per kwartaal kennis wordt gegeven van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst die een meerkost genereren van meer dan 10%. Conform de dienstnota D2010.125 van 12 augustus 2010 gaat het om alle wijzigingen / aanvullingen die een meerkost genereren van 10% op het oorspronkelijk gunningbedrag van minimum 67.000,00 EUR. Dit zijn uiteraard niet de wijzigingen / aanvullingen die door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Verrekening A.04.: wijziging deksteen: verhogen en inpakken in zink.
Aanleiding: deze verrekening betreft een niet voorzien werk.

Na de opstart van de dakwerken werd het akoestisch onderzoek afgerond dat plaatsvond in voorbereiding van een volgende onderhoudsgolf. Uit dit onderzoek bleek dat een aantal akoestische maatregelen in de dakconstructie noodzakelijk waren om aan de geldende normen en regelgeving te kunnen voldoen waaronder de plaatsing van bijkomende geluidswerende isolatie in de dakconstructie. Door de verhoging van de dakconstructie bleek de opstand van dakrand niet hoog genoeg meer om een goede regenwaterafvoer te kunnen verzekeren. De dakrand dient dus te worden verhoogd. De afwerking wordt voorzien in zink vanuit kostenbesparende en esthetische overwegingen.

Ingediend door de aannemer:

Advies patrimoniumonderhoud / extern architectenbureau TV Rozemarijn Bormans – KARUUR architecten bvba

De aangeboden verrekening van de aannemer wordt door het extern studiebureau marktconform bevonden en waar van toepassing conform de eenheidsprijzen in het bestek.

Een bedrag van 5.483,05 EUR, exclusief btw en exclusief herzieningen, kan gunstig geadviseerd worden voor deze verrekening.

Kennisname van werken in min.
Een aantal voorziene werken vervallen als gevolg van de noodzakelijke verhoging van de dakrand en het inpakken ervan met zink.

Werken in min

De verrekeningsreeks is opgemaakt als volgt:

Termijnverlenging
De aanvullende werken 01 tot en met 04, noodzakelijk om de nodige ingrepen aan de dakconstructie uit te voeren zodat aan de normen en regelgeving inzake akoestiek kan worden voldaan, zijn arbeidsintensiever dan de voorziene dakopbouw.

Ingediend door de aannemer:

Advies patrimoniumonderhoud / extern architectenbureau TV Rozemarijn Bormans – KARUUR architecten bvba

In overweging nemend dat het niet uitvoeren van zes dakvlakvensters resulteert in tijdswinst maar de gewijzigde dakopbouw arbeidsintensiever is dan de voorziene dakopbouw lijkt een termijnverlenging van 15 werkdagen voor de uitvoering van alle wijzigingen billijk.

In toepassing van het artikel 17, paragraaf 2 ten 2° a, van de wet van 24 december 1993, zal deze opdracht voor aanvullende werken, die de 50 procent van de hoofdaanneming niet overschrijden, gegund worden volgens de onderhandelingsprocedure met de oorspronkelijke aannemer die het werk uitvoert, omdat zij ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van het beschreven werk. Deze aanvullende werken kunnen, technisch of economisch, niet zonder bezwaar van de hoofdaanneming gescheiden worden.(aanvullende werken).

Volgens artikel 42 § 1 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 is de aannemer ertoe gehouden alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen aan de opdracht aan te brengen, die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die met het voorwerp van de opdracht samenhangen en binnen de perken ervan blijven. De aannemer is echter tot de uitvoering van bijwerken niet meer verplicht zodra hun totale waard meer dan 50 percent van het initieel bedrag van de opdracht beloopt. (plus- en minwerken)