2012_CBS_08742 - Neerlandweg 44, recyclagepark Wilrijk - Bestek PO/2009/5298/4. Aanleg en bouwen van een recyclagepark met ecologisch verantwoorde materialen. Plus-, min- en aanvullende werken 4. Procedure en gunning - Goedkeuring

De uitgave voor de plus-, min en aanvullende werken 4 bedraagt 9.315,22 EUR, 21% btw en 10% prijsherzieningen inbegrepen en kan verrekend worden op investeringsbudget van 2012. Er is voldoende krediet beschikbaar op het vastgelegde krediet van de hoofdaanneming met bestelbonnummer 4005012924.

Artikel 57 §3, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007, jaarnummer 1521, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2,10° van dit Gemeentedecreet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

De aanneming voor de aanleg en het bouwen van een recyclagepark met ecologisch verantwoorde materialen, gelegen aan de Neerlandweg 44, 2610 Wilrijk, op basis van het bestek PO/2009/5298/4, werd gegund aan de nv Mourik, Groenendaallaan 399, 2030 Antwerpen, OND 0413.951.260, voor een bedrag van 947.805,45 EUR + 199.039,14 EUR (21 % btw) = 1.146.844,59 EUR.

Het college keurde in zitting van 15 juli 2011 (jaarnummer 12033) de plus-, min- en aanvullende werken goed:

• pluswerken 1 voor een bedrag van 2.239,08 EUR, exclusief btw;
• minwerken 1 voor een bedrag van 30.425,32 EUR, exclusief btw;
• aanvullende werken 1 voor een bedrag van 38.422,24 EUR, exclusief btw.

In zitting van 2 december 2011 (jaarnummer 16001) keurde het college de plus-, min- en aanvullende werken 2 goed:

• pluswerken 2 voor een bedrag van 37.964,72 EUR, inclusief btw;
• minwerken 2 voor een bedrag van -3.755,07 EUR, inclusief btw;
• aanvullende werken 2 voor een bedrag van 4.826,63 EUR, inclusief btw.

In zitting van 25 mei 2012 (jaarnummer 05276) keurde het college de plus-, min- en aanvullende werken 3 goed:

• pluswerken 3 voor een bedrag van 49.640,21 EUR, inclusief btw;
• minwerken 3 voor een bedrag van -24.654,42 EUR, inclusief btw;
• aanvullende werken 3 voor een bedrag van 5.736,08 EUR, inclusief btw.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden door de klant werken bijgevraagd, duiken er onvoorziene omstandigheden op, worden uitvoeringsmethodieken aangepast en/of gewijzigd in functie van de optimalisering en verfijning van het project. De beslissing om deze wijzigingen door te voeren gebeurt in overleg met alle betrokken partners. De wijzigingen hebben tot gevolg dat er ten opzichte van de in het basisbestek voorziene werken:

• hoeveelheden wijzigen in min of meer en dit volgens de in de gegunde offerte opgegeven eenheidsprijzen;
• voor aanvullende werken en wijzigingen in uitvoering nieuwe prijzen worden ingediend door de aannemer.

Door de nv Mourik werd een prijsofferte ingediend als volgt:

1.  Omkasting voor poederblussers voor een bedrag van 499,04 EUR exclusief btw (vraag klant)
   Door de gebruiker werd tijdens uitvoering gevraagd de bestaande omkastingen van de brandblussers van de te recupereren chemokluis te vervangen.
2. Extra borduurstenen aan lokaal berging voor een bedrag van 278,20 EUR exclusief btw (onvoorzien)
   Betreft het bijkomend voorzien van boordstenen tussen de betonverharding en de groenzone ter plaatse van de berging. Verrekening tegen eenheidsprijs aanbesteding.
3. Plaatsen nieuwe borduurstenen aan uitgang voor een bedrag van 445,12 EUR exclusief btw (onvoorzien)
   Betreft het uitbreken en vervangen van na oplevering beschadigde boordstenen en dit op vraag van de gebruiker.
4. Extra werken voor plaatsing nooddouche voor een bedrag van 1.902,00 EUR exclusief btw (vraag klant)
   Betreft verrekening van de uitgevoerde werken voor plaatsing van te recupereren nooddouche. In het dossier was een nieuwe voorzien, deze werd in de basis niet gevorderd.
5. Inox sokkel voor uitgietbak voor een bedrag van 375,00 EUR exclusief btw (onvoorzien)
   Betreft het voorzien van een inox sokkel voor de uitgietbak buiten. In het dossier was voorzien deze te plaatsen tegen de buitengevel van het dienstgebouw. Tijdens uitvoering is gebleken dat een afzonderlijke sokkel zoals geplaatst een nettere uitvoering als resultaat heeft.
6. Leveren product voor verwijderen olie voor een bedrag van 130,00 EUR exclusief btw (onvoorzien)
   Betreft het leveren van een product voor het verwijderen van olie na plaatsing van de weegbrug (externe aannemer) waarbij tijdens uitvoering accidenteel olielekken zijn opgetreden. Vraag werd door de gebruiker aan de aannemer gesteld hiervoor een passend product voor verwijdering van deze oliesporen te bezorgen.
7. Extra belijning voor een bedrag van 564,96 EUR exclusief btw (vraag klant)
   Bijkomende belijning op vraag van de gebruiker om de "toegankelijke" zone ter plaatse van de containers te markeren. Verrekening tegen eenheidsprijs aanbesteding.
8. Schildering helling dienstgebouw voor een bedrag van 190,00 EUR exclusief btw (vraag klant)
   Bijkomende vraag naar aanleiding van opmerkingen van de interne preventiedienst van Stad Antwerpen.
9.  Leveren en plaatsen PE buis 315 achter talud voor een bedrag van 462,00 EUR exclusief btw (onvoorzien)
   Bijkomend gevraagde buis voor afwatering onder de gerealiseerde achterste ophoging op vraag van de gebruiker.
10. Leveren en plaatsen plinten in betonplex voor een bedrag van 270,00 EUR exclusief btw (onvoorzien)
    Betreft afwerking van plinten, dagkanten deur, … in de berging, bijgevraagd voor een nettere uitvoering.
11.  Leveren en plaatsen schilderdeur voor een bedrag van 360,59 EUR exclusief btw (variante)
    In plaats van de voorziene RF-deur in de technische berging werd een "gewone" schilderdeur geplaatst. De RF-deur is vervallen na aanpassing van de verwarmingsketel. De RF-deur is niet gevorderd in de basis. Verrekening tegen eenheidsprijs aanbesteding.
12.  Extra kanalen afzuiging sanitair voor een bedrag van 259,50 EUR exclusief btw (variante)
    Betreft een aanpassing tijdens uitvoering. De 2 voorziene dakventilatoren voor de toiletten personeel werden niet geplaatst en de extractie van deze lokalen werd mee (door middel van extra kanaalwerk) op het ventilatiesysteem aangesloten. De 2 dakventilatoren worden niet gevorderd in de basis. Verrekening tegen eenheidsprijs aanbesteding.
13.  Verhogen keermuur voor een bedrag van 320,81 EUR exclusief btw (onvoorzien)
    Betreft een aanpassing tijdens uitvoering waarbij de keermuur naast de helling ter plaatse van de containerput werd verhoogd zodat deze als borstwering dienst doet. Verrekening tegen eenheidsprijzen aanbesteding.
14. Trekput aan berging voor een bedrag van 401,59 EUR exclusief btw (onvoorzien)
    Betreft een aanpassing tijdens uitvoering waarbij om mogelijk op terrein bijkomende leidingen te voorzien een trekput werd uitgevoerd in de fundering van de berging. Zodoende kunnen vanuit de materialenberging leidingen tot in de voorste groenzone worden bijgeplaatst. Verrekening tegen eenheidsprijzen aanbesteding.
15. Afstandsbediening met één ontvanger voor een bedrag van 1216,00 EUR exclusief btw (vraag klant)
    Bijkomend gevraagd tijdens oplevering om de bediening van de poort (in-/uitrit vrachtwagens) mogelijk te maken van op het terrein.
16. Codeklavier binnen voor inbraakbeveiliging voor een bedrag van 157,27 EUR exclusief btw (vraag klant)
    Betreft het op vraag van de gebruiker bijkomend voorzien van een codeklavier alarm (aan-/uitzetten van het alarm) ter plaatse van de ingang bezoekers in het dienstgebouw.  Verrekening tegen eenheidsprijs aanbesteding.
17.  Bedieningsschakelaars slagbomen voor een bedrag van 277,25 EUR exclusief btw (vraag klant)
    Betreft het voorzien van twee bedieningsschakelaars (inclusief toebehoren zoals bekabeling, en dergelijke) voor de slagbomen ter plaatse van de balie / dienstgebouw en dit na bespreking tijdens uitvoering met externe aannemer/installateur van de slagbomen.
18. Analoge brandcentrale met 4 lussen voor een bedrag van – 1.110,67 EUR exclusief btw (variante)
    Bij plus-, min- en aanvullende werken 2 van 2/12/2011 werd een analoge brandcentrale goedgekeurd in plaats van de voorziene digitale brandcentrale. De brandcentrale zal toch worden geplaatst zoals voorzien bij aanbesteding waardoor de analoge in mindering wordt gebracht.

De aannemer stelt voor bovengenoemde verrekeningen marktconforme prijzen voor die door het architectenbureau en patrimoniumonderhoud positief worden geadviseerd. Er wordt geen termijnverlenging gevraagd.

De oorzaken van het voormelde verrekeningsvoorstel kunnen als volgt worden samengevat (prijzen exclusief btw en exclusief contractuele prijsherziening):

Voormelde verrekeningsvoorstel geeft volgend financieel resultaat, exclusief btw, exclusief contractuele prijsherzieningen. Alle prijzen van de aannemer zijn gebaseerd op de aanbestedingsdatum.

Voor de verrekening van nv Mourik resulteert dit in een meerkost van 6.998,66 EUR + 1.469,72 EUR (21% btw) + 846,84 EUR (10% overschrijding VH en prijsherzieningen) = 9.315,22 EUR

Er is voldoende budget beschikbaar. De meerwerken kunnen uitgevoerd worden binnen de voorziene provisie van 10% overschrijding VH, prijsherzieningen en onvoorziene werken binnen het basisdossier.

In toepassing van het artikel 17, paragraaf 2 ten 2° a, van de wet van 24 december 1993, zal deze opdracht voor aanvullende werken, die de 50 procent van de hoofdaanneming niet overschrijden, gegund worden volgens de onderhandelingsprocedure met de oorspronkelijke aannemer die het werk uitvoert, omdat zij ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van het beschreven werk. Deze aanvullende werken kunnen, technisch of economisch, niet zonder bezwaar van de hoofdaanneming gescheiden worden.

Volgens artikel 42 § 1 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 is de aannemer ertoe gehouden alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen aan de opdracht aan te brengen, die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die met het voorwerp van de opdracht samenhangen en binnen de perken ervan blijven. De aannemer is echter tot de uitvoering van bijwerken niet meer verplicht zodra hun totale waard meer dan 50 percent van het initieel bedrag van de opdracht beloopt.