2012_CBS_00841 - Districten Borgerhout en Deurne. Aanleg fiets- en voetpad. Module 13. Koepelmodule 11002/AK. Herentalsebaan tussen Luitenant Lippenslaan en Boterlaarbaan - Bestek SW/OD/09/05744. Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

Module 13
Het project kadert in een financiering van de Vlaamse overheid waarbij de Vlaamse overheid het bouwheerschap van werken waarvoor zij bevoegd zijn kan overdragen aan de lokale overheden. De Vlaamse overheid voorziet in de subsidiering van deze werken.
Het Vlaams gewest betaalt 100% van de reële kostprijs van de verbetering van de fietspaden.
Aanpassingen van de kruispunten (ook verkeerslichten) van de gewestweg, ingevolge de inplanting van de fietspaden, vallen ook onder de reële kostprijs.
De gemeenteraad keurde in zitting van 24 september 2010 (jaarnummer 1174) de module 13 (koepelmodule 11002/AK: N116, Herentalsebaan, vanaf kilometerpunt 0,800 tot kilometerpunt 1,350) goed.
De koepelmodule werd op 19 april 2011 goedgekeurd voor een bedrag van 1.155.020,07 EUR.
Op 22 september 2011 vroeg de stad Antwerpen de uitbetaling van de eerste schijf ten bedrage van 397.031,92 EUR.

De bedrijfseenheid stadsontwikkeling maakte voor de wijziging opdracht 1 bestelbon 4005023772 op voor een bedrag van 63.502,74 EUR.
De eventuele te verwachten subsidie zal bij de eindafrekening verrekend worden.

Met het besluit van de gemeenteraad van 20 maart 2000 (jaarnummer 619), aangepast bij het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2002 (jaarnummer 2307), kregen de districten de bevoegdheid over het decentraal publiek domein, groenvoorziening en openbare werken.
Het college is bevoegd voor de vastlegging van de bovenlokale budgetten.

Het college gunde op 26 november 2010 (jaarnummer 14414) de aanleg van de fiets- en voetpaden op de Herentalsebaan (tussen de Luitenant Lippenslaan en de Boterlaarbaan), op basis van het bestek SW/OD/09/05744, aan Krinkels nv, Sint-Annadreef 68, 1020 Brussel (ondernemingsnummer 0821 547 933) tegen de som van 1.002.788,39 EUR + 210.585,56 EUR (21% btw) = 1.213 373,95 EUR. Rekening houdend met de contractuele prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden legde het college een bedrag vast van 1.334 711,35 EUR.
Het college verzond de gunningsbrief op 27 april 2011.

De aannemer maakte, samen met de bedrijfseenheid stadsontwikkeling, wijziging opdracht 1 op.

OP1: overname van alle gronden door de aannemer die dienen afgevoerd te worden van de werf voor het realiseren van het nieuwe profiel:
bij uitvoering is gebleken dat de bestaande verharding geplaatst is op losse grond en er geen funderingsdikte aanwezig is. Dit heeft tot gevolg dat een wijziging van het grondverzetsplan is doorgevoerd. In plaats van grondaanvoer zoals voorzien in het bestek zal er nu een hoeveelheid van 800m³ grond worden afgevoerd.

OP2: affrezen en realiseren van een nieuw profiel ter hoogte van fase 3a om aan te sluiten aan de bestaande rijweg:
de aansluiting aan de bestaande rijweg kan over een afstand van 250m niet gerealiseerd worden. Hierdoor zal over een breedte van 6m de te behouden rijweg afgefreesd worden en vervolgens hergeprofileerd moeten worden met een nieuwe toplaag.

OP3: signalisatiekost onvoorziene werken Eandis:
bij uitvoering is vastgesteld dat een gasafsluiter die zich in de bestaande middenberm, ter hoogte van de Luitenant Lippenslaan, bevond moest verplaatst worden omdat het niveau van de bovenkant van deze afsluiter anders boven de nieuw aan te leggen rijweg zou komen.
Eandis heeft hiervoor de nodige werken uitgevoerd maar de signalisatie van de aannemer, aangesteld door de stad, is hierdoor 77 kalenderdagen extra moeten blijven staan.

Termijnverlenging: geen werkdagen
Prijsherziening: volgens basiscontract

Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek SW/OD/09/05744 voor de aanleg van de fiets- en voetpaden op de Herentalsebaan (tussen de Luitenant Lippenslaan en de Boterlaarbaan), districten Borgerhout en Deurne, van toepassing.

De bedrijfseenheid stadsontwikkeling stelt voor wijziging opdracht 1 goed te keuren, samengesteld als volgt:

Rekening houdend met de eventuele prijsherziening en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden, stelt de bedrijfseenheid stadsontwikkeling voor om 65 502,73  EUR te voorzien, samengesteld als volgt:

Artikel 17 § 2, 2° a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten een opdrachtgevend bestuur mag bij onderhandelingsprocedure handelen voor aanvullende werken of diensten die noch in de eerste gesloten overeenkomst voorkwamen en die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk geworden zijn voor de uitvoering van het werk of de dienst zoals het beschreven werd, voor zover ze worden toegewezen aan de aannemer die het werk of de dienst uitvoert en voor zover het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de aanvullende werken of diensten niet hoger ligt dan 50 procent van het bedrag van de hoofdopdracht:

1. wanneer deze werken of diensten, technisch of economisch niet zonder ernstig bezwaar van de hoofdopdracht kunnen gescheiden worden;
2. wanneer deze werken of diensten, alhoewel scheidbaar van de uitvoering van de hoofdopdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de vervolmaking ervan. 

Artikel 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden betreffende wijzigingen aan de opdracht is ook van toepassing.