2011_CBS_11660 - Kerkstraat 89. Antwerpen. Sint-Willibrorduskerk - Bestek PO/2006/6001 - perceel 2. Restauratie ramen en gevels onder 10m. Fase 2 deel 3. Pluswerken 1. Procedure en gunning. Eindafrekening - Goedkeuring

De uitgave voor de pluswerken bedraagt 1.118,04 EUR, 21% btw inbegrepen, en zal verrekend worden op vastgelegde kredieten van de oorspronkelijke aanneming. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Artikel 57 §3, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur
Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007, jaarnummer 1521, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2,10° van dit Gemeentedecreet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

De firma Fr. Goedleven nv voert restauratiewerken uit aan ramen en gevels onder de 10m, aan de Sint-Willibrorduskerk, Kerkstraat 89, 2000 Antwerpen, op basis van bestek PO/2006/6001 - perceel 2. Om tot een goede afwerking te komen zijn er enkele pluswerken nodig.

Verrekening 1: schilderen en bijpleisteren van de dagkanten voor een bedrag van 924,00 EUR exclusief btw.

Aanleiding: deze verrekening betreft een onvoorzien werk.

Deze verrekening omvat het schilderen van de dagkanten van ramen type 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.3 - 2.3.4 - 2.3.5 - 2.3.6 - 2.3.7 - 2.3.8 en het bijpleisteren van de dagkanten van ramen type 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.3 - 2.3.4.

Aangezien de dagkanten tussen het beschermglas in de meeste gevallen minder zichtbaar zijn wordt het schilderen ervan doorgaans minder prioritair beschouwd en gelijktijdig uitgevoerd met de binnenschilderwerken.

In het geval van de Sint-Willibrorduskerk werd tijdens de uitvoering van de werken echter beslist om de afstand tussen het beschermglas en het glasraam te vergroten zodat de randstroken niet verloren zouden gaan. Dit is mogelijk door de glasramen meer naar binnen in de conisch verlopende dagkanten te plaatsen. Hierdoor wordt de ruimte tussen beide beglazingen wel groter en bijgevolg meer zichtbaar. Deze zichtbaarheid wordt bovendien nogmaals versterkt door de aanwezige binnenschilderingen en het feit dat de tussenruimte nogal donker is geworden waardoor het verschil met de herstellingen vrij groot is qua grijswaarde. Om alsnog een eenvormig beeld te krijgen van de dagkanten van deze ramen die zeer zichtbaar zijn vanaf het voetpad, werd beslist om ze te schilderen in een neutrale kleur, waarbij de meest zichtbare band van dagkanten met een ademende lijmverf zal worden uitgevoerd. Er werd bovendien beslist om de schilderwerken reeds nu uit te voeren om een latere demontage via de stellingen van de glaspanelen, noodzakelijk voor het werken aan deze randen, te vermijden. Daarenboven is het momenteel nog vrij eenvoudig om tijdens de plaatsing van de glaspanelen deze randen te schilderen. Ook dragen deze werken reeds onmiddellijk bij tot de optimalisatie van het uitzicht van de dagkanten zonder te moeten wachten op de uitvoering van de binnenschilderwerken.

Termijnverlenging: voor de uitvoering van deze werken worden door de aannemer geen werkdagen bijgevraagd.

Ingediend door de aannemer:

Advies patrimoniumonderhoud/extern architectenbureau Jan Frateur:

De prijzen aangeboden door de aannemer voor de betreffende werken, worden door het extern architectenbureau marktconform bevonden en positief geadviseerd. Een bedrag van 924,00 EUR, exclusief btw, kan aanvaard worden voor deze verrekening.
De eindafrekening werd opgemaakt als volgt:

De aanneming kan verrekend worden binnen de vastgelegde kredieten van de oorspronkelijke aanneming.