2011_CBS_12322 - Moorkensplein 1, Antwerpsebaan 140-142, Veltwijcklaan 27-31, districtshuizen en administratieve gebouwen - Bestek 160661. Leveren en installeren microprocessorgestuurde modulaire gasdetectiecentrale. Pluswerken 1 - Goedkeuring

De uitgave bedraagt 8.329,40 EUR, 21% btw en 10% voor vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen en zal verrekend worden op het investeringsbudget. Er is voldoende budget beschikbaar.

Artikel 57 § 3, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur. 

Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007, jaarnummer 1521, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2, 10° van dit Gemeentedecreet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

Om de gebruikers alsook de gebouwen te beschermen tegen CO, gas en/of brand diende het leveren en installeren van een microprocessorgestuurde modulaire gasdetectiecentrale te gebeuren.

Tijdens de uitvoering van de werken is er vastgesteld dat er aan het poortgebouw, Veltwijcklaan 27-31, 2180 Ekeren, nog een gasgestookte installatie hangt. De wijzigingen hebben tot gevolg dat er ten opzichte van de in het bestek voorziene werken:

• voor pluswerken en wijzigingen in uitvoering bijkomende prijzen via offerte worden ingediend door de aannemer.

De werkwijze heeft als doel de continuïteit van de werf te verzekeren.

De Airquality nv diende een offerte in voor pluswerken voor een bedrag van 6.258,00 EUR, exclusief btw.

Pluswerken

Een bedrag van 6.258,00 EUR, exclusief btw wordt door patrimoniumonderhoud positief geadviseerd voor pluswerken in deze verrekening.

Er wordt een termijnverlenging van 4 werkdagen toegestaan voor deze pluswerken.

Volgens artikel 42 § 1 van de bijlage van het Koninklijke Besluit van 26 september 1996 is de aannemer ertoe gehouden alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen aan de opdracht aan te brengen, die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die met het voorwerp van de opdracht samenhangen en binnen de perken ervan blijven. De aannemer is echter tot de uitvoering van bijwerken niet meer verplicht zodra hun totale waarde meer dan 50 percent van het initieel bedrag van de opdracht beloopt.