2011_CBS_12033 - Neerlandweg 44. Bestek PO/2009/5298/4: aanleg en bouwen recyclagepark met ecologisch verantwoorde materialen. Plus-, min- en aanvullende werken 1. Prijsaanvraag 15174783: wateraansluiting - wijziging van uitvoering - Procedure en gunning - Goedkeuring

De uitgave voor de plus- en aanvullende werken 1 bedraagt 54.120,22 EUR, 21% btw en 10 % voor de prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de posten met vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen en zal verrekend worden als volgt:

• 40.496,10 EUR wordt gecompenseerd binnen de vastgelegde kredieten van de hoofdaanneming door de minwerken 1;
• 11.206,98 EUR wordt overgedragen van de vastgelegde kredieten onder CS 1104988 op naam van AWW (OND 0204.923.881) en vastgelegd op  naam van de nv Mourik (OND 0413.951.260). De stadsontvanger gaat akkoord met de overdracht van het krediet.
• 2.417,13 EUR, inclusief btw, kan verrekend worden op het investeringbudget 2011.

De uitgave voor de uit te voeren werken door AWW bedraagt 11.226,60 EUR, inclusief 6% btw en zal verrekend worden op de vastgelegde kredieten onder CS 1104988.

Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 57 §3, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007, jaarnummer 1521, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2,10° van dit Gemeentedecreet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

De aanneming voor de aanleg en het bouwen van een recyclagepark met ecologisch verantwoorde materialen, gelegen aan de Neerlandweg 44, 2610 Wilrijk, op basis van het bestek PO/2009/5298/4, werd gegund aan de nv Mourik voor een bedrag van 947.805,45 EUR + 199.039,14 EUR (21% btw) = 1.146.844,59 EUR.

De aanneming voor het aanbrengen van een drinkwateraansluiting ten behoeve van het nieuw recyclagepark gelegen aan de Neerlandweg 44, 2610 Wilrijk, op basis van briefwisseling en volgens onderhandelingsprocedure, werd gegund aan AWW voor een bedrag van 21.163,76 EUR + 1.269,83 EUR (6% btw) = 22.433,59 EUR.

In het bestek PO/2009/5298/4 werd voorzien om het terrein van het recyclagepark op te hogen door middel van op het terrein gestockeerde grond.

Tijdens de uitvoering van de werken is echter gebleken dat deze grond onvoldoende draagvermogen heeft en is het bijgevolg noodzakelijk deze te verbeteren met kalk. 

Voor de uitvoering van deze plus- en aanvullende werken 1 worden door de aannemer 10 werkdagen bijgevraagd.

Om de kostprijs van deze onvoorziene werken te compenseren, werd binnen het dossier gezocht naar besparingen:

• een aantal technieken (bekabeling, geluidsinstallatie, ventilatoren,…) die in overleg met de klant stads- en buurtonderhoud werden geschrapt;
• de productie van warm water wijzigen van een zonnecollector naar een doorstroomtoestel. Dit heeft geen effect op het E-peil;
• de ondergrondse gasleiding tot aan het dienstgebouw uit te voeren in PE in plaats van staal, wat een evenwaardige uitvoering is.

Als bijkomende besparing werd de hydrant, die voorzien werd achter op het terrein, naar de straatzijde te brengen mits het plaatsen van een hydrofoorgroep voor de druk-garantie. Dit betekent een aanzienlijke besparing in de wateraansluiting en de huur van de meter op lange termijn. De brandweer gaf hiervoor toelating.

Door de nv Mourik werd een offerte ingediend als volgt:

De plus- en aanvullende werken 1 bedragen 40.661,32 EUR, exclusief btw en herzieningen.

De minwerken 1 bedragen 30.425,32 EUR, exclusief btw en herzieningen.

Voor de verrekening van de nv Mourik resulteert dit in een meerkost van 10.236,00 EUR, exclusief btw en prijsherzieningen, en in een termijnverlenging van 10 werkdagen.

De nv Mourik stelt een marktconforme prijs en een termijnverlenging voor die door patrimoniumonderhoud positief worden geadviseerd.

De uitvoering van de wateraansluting werd volledig gewijzigd. Hierdoor wordt voorgesteld om de reeds gegunde werken aan AWW (collegebesluit van 25 juni 2010 - jaarnummer 7860), voor een bedrag van 21.163,76 EUR, exclusief btw, zonder gevolg te laten en goedkeuring te hechten aan de nieuwe prijsaanvraag op basis van volgende offertes:

• plaatsen van hydrant DN 110: 9.533,13 EUR + 571,99 EUR (6% btw) = 10.105,12 EUR.
• plaatsen van huisaansluiting DN 32: 1.058,00 EUR + 63,48 EUR (6% btw) = 1.121,48 EUR.

AWW gaat hiermee akkoord.

Deze offertes van AWW ten bedrage van 10.591,13 EUR, exclusief btw, zijn in orde en kunnen aanvaard worden.

Door de gewijzigde uitvoering van de wateraansluiting is er een minuitgave van 10.572,63 EUR + 634,35 EUR (6% btw) = 11.206,98 EUR.

Aangezien de werken binnen hetzelfde project horen, wordt voorgesteld om het vrijgekomen krediet (CS 1104988) van AWW, OND 0204.923.881, namelijk een bedrag van 11.206,98 EUR, over te dragen op naam van de nv Mourik, OND 0413.951.260.

Na deze compensatie moet nog een bedrag van 2.417,13 EUR, inclusief 21% btw en 10% herzieningen, vastgelegd worden voor de plus- en aanvullende werken 1.

In toepassing van het artikel 17, paragraaf 2 ten 1° f, van de wet van 24 december 1993, zal deze opdracht van werken gegund worden volgens de onderhandelingsprocedure, omdat deze werken omwille van de bescherming van exclusieve rechten, slechts aan één bepaalde aannemer kunnen toevertrouwd worden.

In toepassing van het artikel 17, paragraaf 2 ten 2° a, van de wet van 24 december 1993, zal deze opdracht voor aanvullende werken, die de 50 procent van de hoofdaanneming niet overschrijden, gegund worden volgens de onderhandelingsprocedure met de oorspronkelijke aannemer die het werk uitvoert, omdat zij ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van het beschreven werk. Deze aanvullende werken kunnen, technisch of economisch, niet zonder bezwaar van de hoofdaanneming gescheiden worden.

Volgens artikel 42 § 1 van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 is de aannemer ertoe gehouden alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen aan de opdracht aan te brengen, die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die met het voorwerp van de opdracht samenhangen en binnen de perken ervan blijven. De aannemer is echter tot de uitvoering van bijwerken niet meer verplicht zodra hun totale waarde meer dan 50 percent van het initieel bedrag van de opdracht beloopt.