Voor deze werken werd onderstaande bestelbon vastgelegd.
| bestelbon | bedrag | omschrijving |
| 4005158050 | 41.874,86 EUR | wijziging opdracht 1 |
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering.
| fase | actie | datum | jaarnummer |
| bestek GAC/2015/2975 |
goedkeuring college goedkeuring districtscollege Wilrijk |
19 juni 2015 22 juni 2015 |
5242 566 |
| aanbesteding | 1 september 2015 | ||
| gunning | goedkeuring college | 22 januari 2016 | 555 |
| gunningsbrief | verzonden | 25 januari 2016 |
Op 22 januari 2016 (jaarnummer 555) gunde het college de aanleg parking Neerlandweg en Serrecomplex, district Wilrijk, aan de firma Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38, 2070 Burcht (ondernemingsnummer 0444 793 696) tegen de som van 270.163,85 EUR (exclusief btw). De werken zijn in uitvoering.
De bedrijfseenheid stadsontwikkeling maakte wijziging opdracht 1 op.
Wijziging opdracht 1
De huidige toegangsweg loopt vlak bij het hoofdgebouw. Na realisatie van de bouwkundige aanpassingswerken zal de clusterwerking groendienst-zuid opgestart worden. Hierdoor zullen de activiteiten op het terrein nagenoeg verdubbelen. Bovendien zal door de integratie van het werkhuis, de ruimte voor het gebouw gebruikt worden voor het uittesten van machines.
Daarom was het noodzakelijk om de toegangsweg (met bijhorende poort) te verleggen naar achter de loods tegenover het hoofdgebouw. Hierdoor ontstaat terug een veilige situatie voor de circulatie van het zwaar vervoer op de site.
Door deze wijziging is de projectzone groter geworden, maar alle posten zijn hiervoor beschikbaar in de gegunde meetstaat. Deze beschikbare posten stijgen hierdoor wel in hoeveelheid, en dienen er bijgevolg extra middelen te worden voorzien.
Termijnverlenging: 15 werkdagen
Alle kosten, gekoppeld aan de goedkeuring van de termijnverlenging, zijn inbegrepen in deze wijziging opdracht.
Prijsherziening: volgens basiscontract
Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek GAC/2015/2975 (SWOU10047) voor de aanleg parking Neerlandweg en Serrecomplex, district Wilrijk, van toepassing.
De kosten voor de wijziging opdracht 1 bedragen 31.461,20 EUR (exclusief btw).
De wijziging opdracht 1 is als volgt samengesteld:
| Posten | Bedrag |
| in meer | 31.461,20 EUR |
| herzieningen | 3.146,12 EUR |
| 21% btw | 7.267,54 EUR |
| totaal | 41.874,86 EUR |
Volgens artikel 37 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 op de algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten mag de aanbestedende overheid de oorspronkelijke opdracht eenzijdig wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft en de wijziging in waarde beperkt blijft tot 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.
Artikel 80 en 81 van de algemene uitvoeringsregels zijn ook van toepassing.
Het college keurt wijziging opdracht 1 goed, ten laste van de stad, voor een bedrag van 31.461,20 EUR (exclusief btw). De werken worden uitgevoerd door de firma Hertsens Wegenwerken nv, Oeverkant 38 te 2070 Burcht, ondernemingsnummer 0444 793 696 op basis van het bestek GAC/2015/2975. Rekening houdend met de contractuele prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen bedrag, ten laste van de stad Antwerpen 41.874,86 EUR.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Aanleg parking Neerlandweg en Serrecomplex - SWOU10047A Wijziging opdracht 1 Hertsens Wegenwerken nv ondernemingsnummer: rekeningnummer: |
41.874,86 EUR | budgetplaats:5322000000 budgetpositie:220 functiegebied:1SWN030402P05860 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:1SA010680 budgetperiode:1600 |
4005158050 |