2016_CBS_01010 - Patrimonium- district- en loketwerking. Burgemeester Jozef Nolfplein - Dakwerken, schadedossier storm 2014. Pluswerk 1. Procedure en gunning - Goedkeuring

De uitgave voor dit pluswerk 1 bedraagt 11.805,49 EUR, 21% btw inbegrepen en zal volledig verrekend worden op het investeringsbudget van 2016. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Artikel 57 §3,4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het uitvoeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

De firma Tectum Constructors bvba werd belast met de opdracht "Dakwerken districtshuis Merksem-schadedossier storm 2014" op basis van het bestek GAC/20148/2705 (P06931). Tijdens de uitvoering is er gebleken dat een waterdichte coating aan de toren noodzakelijk is.

Verrekening 3/ meerwerk 1 : coating toren

Door Tectum Constructors bvba werd verrekeningsvoorstel 3 van 5 januari 2016 ingediend.

De kuip van het torentje op het dak van de vleugel zijde Borrewaterstraat werd ooit bekleed met koper. De naden van het koper scheuren waardoor er risico is op waterinfiltratie. Er zal over het koper een waterdichte coating voorzien worden. Deze werken omvatten het deel van de offerte welke aan de forfaitaire prijs van 8.256,60 EUR exclusief btw zal uitgevoerd worden.

Eén knooppunt tussen de onderdakse en de bovendakse kolommen van het torentje werd blootgelegd om de toestand ervan te evalueren. Deze was in orde, enkel dienen de knooppunten voorzien te worden van roestwerende verf.

De naden van de koperen bekleding van de borstwering en de naden van de aansluiting van de kolommen op de borstwering van het torentje zijn verduurd en dienen vernieuwd te worden.

Deze werken omvatten het deel van de offerte welke in regie zullen uitgevoerd worden en worden geraamd op 1.500,00 EUR exclusief btw.

Er wordt 10 werkdagen termijnverlenging gevraagd.

Advies van de bedrijfseenheid stadsbeheer:
De aannemer stelt een marktconforme prijs voor die door de bedrijfseenheid stadsbeheer positief wordt geadviseerd.
De gevraagde termijnverlenging is aanvaardbaar omdat er rekening dient gehouden te worden met droogtijden.
Totaal in meer: 9.756,60 EUR
Totaal in min:  0,00 EUR
Totaal verrekening: 9.756,60 EUR
Termijnverlenging: 10 werkdagen

Voor het aanbrengen en terug verwijderen van beschermingsfolies op de zolder boven het akoestisch plafond vraagt de aannemer een termijn verlenging van 5 werkdagen. De situatie is hier zeer complex omwille spanten, buizen en trekijzers die telkens uitgespaard moeten worden, evenals het feit dat het plafond niet beloopbaar is en dat er bijgevolg gewerkt moet worden vanop loopplanken die van spant naar spant gaan.

De gevraagde termijn verlening is aanvaardbaar.

De oorzaken van voormelde verrekeningsvoorstellen kunnen als volgt worden samengevat volgens aard en volgens type (prijzen exclusief btw en exclusief contractuele prijsherziening):

Voor deze reeks verrekeningen resulteert dit in een meerkost van 9.756,60 EUR +  2.048,89 EUR (21% btw) = 11.805,49 EUR exclusief contractuele prijsherzieningen.

Voor deze reeks verrekeningen en aanvraag termijn verlenging resulteert dit in een termijnverlenging van 15 werkdagen.

In toepassing van artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 is de aanbestedende overheid gerechtigd de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft en de wijziging in waarde beperkt blijft tot 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.