Terug

2017_CBS_09411 - Patrimonium Jeugd. Kwekerijstraat 92 - 94, Borgerhout - Veiligheidswerkzaamheden. Jeugdhuis 't Hu'ske. Wijziging opdracht en aanvullende werken. Vastlegging krediet. Eindafrekening. Procedure en gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 27/10/2017 - 09:00 Digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Kennis, schepen; Caroline Bastiaens, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Fons Duchateau, schepen; Sven Cauwelier, stadssecretaris

Afwezig

Bart De Wever, burgemeester; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Serge Muyters, korpschef

Secretaris

Sven Cauwelier, stadssecretaris
2017_CBS_09411 - Patrimonium Jeugd. Kwekerijstraat 92 - 94, Borgerhout - Veiligheidswerkzaamheden. Jeugdhuis 't Hu'ske. Wijziging opdracht en aanvullende werken. Vastlegging krediet. Eindafrekening. Procedure en gunning - Goedkeuring 2017_CBS_09411 - Patrimonium Jeugd. Kwekerijstraat 92 - 94, Borgerhout - Veiligheidswerkzaamheden. Jeugdhuis 't Hu'ske. Wijziging opdracht en aanvullende werken. Vastlegging krediet. Eindafrekening. Procedure en gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Argumentatie

Door Artez bvba werden  volgende verrekeningsvoorstellen ingediend.

Verrekening 2A aanvullend werk onvoorzien
Bij de voorbereiding van de werkzaamheden wordt er bij het ontruimen van een berging een ongekende vloeropening zichtbaar die voor de brandcompartimentering ook dichtgemaakt moet worden.

Er wordt een termijnverlenging van 1 werkdag gevraagd.

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een verrekening in die door Stadsbeheer na correctie positief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend : 0,00 EUR 
Totaal in min: 0,00 EUR
Totaal in aanvullend: 697,16 EUR
Totaal verrekening: 697,16 EUR
Termijnverlenging: 1 werkdag

Verrekening 3A minwerk variante uitvoering
Het verplaatsen van oude koelelementen van een tapinstallatie houdt een groot risico in op onvoorziene extra kosten bij het heropstarten. Als alternatieve uitvoering blijft de koelinstallatie onaangeroerd maar wordt de ophanging ervan aangepast en worden de koelleidngen achter een extra brandwerdende voorzetwand weggewerkt.    

Er wordt een termijnverlenging van 10 werkdagen gevraagd maar slechts 3 werkdagen worden goedgekeurd.

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een verrekening in die door Stadsbeheer na correctie positief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend : 0,00 EUR 
Totaal in min: - 3.257,10 EUR
Totaal in aanvullend: 0,00 EUR
Totaal verrekening: - 3.257,10 EUR
Termijnverlenging: 3 werkdagen

Verrekening 4A min- bijkomende werken variante uitvoering
In overleg met de uitvoerder van de trapleuningen worden de bestaande leuningen aangepast door stukken aan te lassen en te herschilderen, in plaats van te vervangen door nieuwe leuningen. Ter plaatse van de ramen moet een demonteerbaar stuk geplaatst worden en de kelderleuning moet vervangen worden vanwege een extra voorzetwand (zie verrekening 3A).

Er wordt 5 werkdagen gevraagd 

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een verrekening in die door Stadsbeheer na correctie positief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend : 335,00 EUR 
Totaal in min: 0,00 EUR
Totaal in aanvullend: 0,00 EUR
Totaal verrekening:  335,00 EUR
Termijnverlenging: 5 werkdag

Verrekening 5 bijkomende werken op vraag van klant 
2 nieuw te plaatsen gaswandketels voor centrale verwarming worden op vraag van de klant gewijzig naar gaswandketels voor centrale verwarming en warmwatervoorziening.

Er wordt een termijnverlenging van 1 werkdag gevraagd.

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een marktconforme offerte in die door Stadsbeheer positief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend: 990,00 EUR
Totaal in min:0,00 EUR
Totaal in aanvullend: 0,00 EUR
Totaal verrekening: 990,00 EUR
Termijnverlenging: 1 werkdag

Verrekening 6A min- en bijkomende werken variante uitvoering en hiaat in bestek
Een bestaande brandwerende dubbele binnendeur kan behouden blijven mits een grondige onderhoudsbeurt en wordt niet vervangen. Gemetste sokkels onder afgebroken verwarmingsconvectoren worden extra afgebroken, het afval afgevoerd en gestort en de vloeren plaatselijk hersteld. 

Er wordt een termijnverlenging van 2 werkdagen gevraagd.

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een marktconforme offerte in die door Stadsbeheer positief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend: 0,00 EUR
Totaal in min:- 368,00 EUR
Totaal in aanvullend: 0,00 EUR
Totaal verrekening: - 368,00 EUR
Termijnverlenging: 2 werkdagen

Verrekening 7 aanvullend werk hiaat in bestek
Om de toegangen van de individuele verenigingslokalen veilig af te kunnen sluiten, nadat de deuren werden uitgebroken en de deuropeningen aangepast, worden tijdelijke nooddeuren geplaatst en de oude beschadigingen van traptreden worden hersteld.

Er wordt een termijnverlenging van 2 werkdagen gevraagd.

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een marktconforme offerte in die door Stadsbeheer positief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend: 0,00 EUR
Totaal in min: 0,00 EUR
Totaal in aanvullend: 685,00 EUR
Totaal verrekening: 685,00 EUR
Termijnverlenging: 2 werkdagen 

Verrekening 8 aanvullend werk onvoorzien
Bij aanbesteding waren de kosten voor een parkeerverbod van een werfzone niet gekend voor de aannemer.

Er wordt geen termijnverlenging gevraagd 

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een verrekening in die door Stadsbeheer na correctie positief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend : 0,00 EUR 
Totaal in min: 0,00 EUR
Totaal in aanvullend: 535,00 EUR
Totaal verrekening: 535,00 EUR
Termijnverlenging: 0 werkdagen

Verrekening 9 bijkomende werken (wordt negatief ageadviseerd door Stadsbeheer)
De aannemer dient een verrekening in voor het verplaatsen van een gasleidng die op de tweede verdieping door de traphal loopt. De gasleiding in opbouw was bij aanbesteding evenwel gekend en goed zichtbaar waardoor deze aanpassing inbegrepen zit in de gunning. 

Er wordt geen termijnverlenging gevraagd 

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een offerte in die door Stadsbeheer negatief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend: 818,80 EUR 
Totaal in min: 0,00 EUR
Totaal in aanvullend: 0,00 EUR
Totaal verrekening: 0,00 EUR
Termijnverlenging: 0 werkdagen

Verrekening 10  aanvullend werk hiaat in bestek
Na het afbreken van een lichte wand en het dichtstorten van de vloeropening op de eerste en tweede verdieping, moet de verwijderde linoleum vloerbekleding herplaatst worden en de betonvloer geschilderd aansluitend op de bestaande geschilderde vloerafwerking.

Er wordt een termijnverlenging van 3 werkdagen gevraagd.

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een conforme verrekening in die door stadsbeheer positief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend: 0,00 EUR
Totaal in min: 0,00 EUR
Totaal in aanvullend: 630,00 EUR
Totaal verrekening: 630,00 EUR
Termijnverlenging: 3 werkdagen 

Verrekening 11 aanvullend werk hiaat in bestek
In het bestek werden geen plintafwerking van de lichte wanden gevraagd.

Er wordt een termijnverlenging van 1 werkdag gevraagd.

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een marktconforme offerte in die door Stadsbeheer positief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend: 0,00 EUR
Totaal in min: 0,00 EUR
Totaal in aanvullend: 800,00 EUR
Totaal verrekening: 800,00 EUR
Termijnverlenging: 1 werkdag  

Verrekening 12  aanvullend werk onvoorzien
Bij uitvoering wordt vastgesteld dat de bestaande oude stenen vloeren plaatselijke oneffenheden vertonen die niet opgevangen kunnen worden met de toelaatbare speling onder de brandwerende deuren.  Dit wordt opgevangen door een bijkomende brandwerende zwelband te plaatsen conform het brandattest. 

Er wordt een termijnverlenging van 1 werkdag gevraagd.

Advies van bedrijfseenheid Stadsbeheer: 
De aannemer dient een marktconforme offerte in die door Stadsbeheer positief wordt geadviseerd.
Totaal in bijkomend: 0,00 EUR
Totaal in min: 0,00 EUR
Totaal in aanvullend: 1.731,00 EUR
Totaal verrekening: 1.731,00 EUR
Termijnverlenging: 1 werkdag  

Voor deze reeks verrekeningen resulteert dit in een meerkost van 2.778.06 EUR + 583.39 EUR( 21% btw)  = 3.361,45 EUR, inclusief btw.

Bovendien werden er tijdens de uitvoering een aantal wijzigingen doorgevoerd die resulteren in een min prijs van 1.210,00 EUR + 254,10 EUR (21% btw) = 1.464,10 EUR inclusief btw.

totale termijnverlenging werkdagen 19 werkdagen
totale termijnverlenging kalenderdagen  0 kalenderdagen

Er werd een termijnverlenging van 19 werkdagen voor deze wijziging van de opdracht en de aanvullende werken toegestaan.

De eindafrekening kan als volgt opgemaakt worden:

omschrijving bedrag exclusief btw bedrag inclusief btw
gunningsbedrag 135.000,00 EUR 163.350,00 EUR
aanvullende werken 5.078,16 EUR 6.144,57 EUR
wijziging opdracht in min -3.625,10 EUR -4.386,37 EUR
niet uitgevoerde werken -1.210,00 EUR -1.464,10 EUR
wijziging opdracht in meer 1.325,00 EUR 1.603,25 EUR
totaal 136.568,06 EUR 165.247.35 EUR
afronding 0,41 EUR 0,50 EUR
totaal 136.568,47 EUR 165.247,85 EUR
vastgelegde bedrag  135.000,00 EUR  163.350,00 EUR
vast te leggen saldo -1.568,47 EUR -1.897,85 EUR


Om de volledige aanneming te kunnen betalen dient bijgevolg een bijkomend bedrag van 3.361,45 EUR - 1.464,10 EUR = 1.897,35 EUR + afronding 0,50 EUR = 1.897,85 EUR, inclusief btw vastgelegd te worden.

Bestelbon bedrag inclusief btw
4005149340 148.245,50 EUR
4005149343 15.104,50 EUR
totaal 163.350,00EUR


De eindafrekening bedraagt 165.247,85 EUR, inclusief 21% btw. 

Juridische grond

Naar analogie van artikel 26, §1, 2°, a van de wet van 15 juni 2006 zal deze opdracht voor aanvullende werken waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 50% van het bedrag van de hoofdopdracht gegund worden volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de oorspronkelijke opdrachtnemer omdat deze werken ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden en de werken technisch of economisch niet van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden zonder ernstig bezwaar. 
 
In toepassing van artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 is de aanbestedende overheid gerechtigd de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft en de wijziging in waarde beperkt blijft tot 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Aanleiding en context

Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer
goedkeuring gunning aan Artez bvba, voor een bedrag van 135.000,00  exclusief btw college 15 november 2015 09852
 
De opdracht voor Veiligheidswerkzaamheden- Jeugdhuis 't Hu'ske, Borgerhout werd gegund aan Artez bvba, Donckstraat 28, 2321 Hoogstraten, OND 0809.919.415 voor een bedrag van 135.000,00 EUR, exclusief btw.

Algemene financiƫle opmerkingen

De resterende uitgaven voor de aanvullende werken bedraagt 1.897,85 EUR, 21% btw inclusief en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 57 § 3,4 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 57 §3, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
 
Met het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007, jaarnummer 1521, besliste de gemeenteraad in toepassing van artikel 43 § 2,10° van dit Gemeentedecreet welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
1SBR05 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien
1SBR0502 - De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkaanbod voor kinderen, tieners en jongeren
1SBR050201 - Het aanbod van het professioneel jeugdwerk is permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt
1SBR050201P07631 - Kwekerijstraat 92-94_ Vei

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat volgens de onderhandelingsprocedure op basis van briefwisseling en bestek GAC/2015/3151 (P07631) prijs werd gevraagd voor de aanvullende werken aan Artez bvba, Donckstraat 28, 2321 Hoogstraten met OND 0809.919.415.

Artikel 2

Het college keurt de aanvullende werken goed voor een bedrag van 5.078,16 EUR + 1.066,41 EUR (21% btw) = 6.144,57 EUR, en beslist hiermee Artez bvba, Donckstraat 28, 2321 Hoogstraten, met OND 0809.919.415 te belasten.

Artikel 3

Het college neemt kennis van de wijziging van opdracht in min voor een bedrag van 3.625,10 EUR + 761,27 EUR (21% btw) = 4.386,37 EUR, inclusief btw.

Artikel 4

Het college neemt kennis van de wijziging van opdracht in meer voor een bedrag van 1.325,00 EUR + 278,25,25 EUR (21% btw) = 1.603,25 EUR.

Artikel 5

Het college keurt de termijnverlenging van 19 werkdagen goed zonder bijkomende kosten.

Artikel 6

Het college keurt de eindafrekening goed voor een bedrag van 136.568,47 EUR + 28.679,38 EUR = 165.247,85 EUR, inclusief btw voor de veiligheidswerken jeugdhuis 't Hu'ske aan Kwekerijstraat 92-94, Borgerhout.

Artikel 7

De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

vastlegging krediet

(GAC/2015/3151)
P07631- veiligheidswerken- jeugdhuis 't Huske, Borgerhout 

Artezs bvba
Donckstraat 28
2321 Hoogstraten
OND 0809.919.415
 
IBAN BE61 7330 5600 6517
1.897,85 EUR, btw inclusief 
budgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 1SBR050201P07631
subsidie: sub_nr
fonds: intern
begrotingsprogramma: 1SA050750
budgetperiode: 1700
4005247072