2017_CBS_02771 - Patrimonium Sport. Renovatie sanitair van 3 sporthallen. - Vastlegging krediet voor bijkomend ereloon. - Goedkeuring

De vastlegging voor bijkomend krediet van het ereloon voor deze deelopdracht bedraagt 10.534,47 inclusief btw en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2017. Er is voldoende budget beschikbaar.

Artikel 57 §3,4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Radar architecten Bv bvba werd via het raamcontract kleine pool aangesteld voor de studieopdracht “renovatie sanitair sporthal Linkeroever, Kiel en 't Venneke”. Bij opmaak van het uitvoeringsbestek voor de werken, werd het administratief deel opgemaakt door de stad. Er staat echter een onduidelijkheid in over de uitvoeringstermijn. Dit wordt op 32 werkdagen gesteld. Het architectenbureau heeft dit geïnterpreteerd als de totale termijn voor de 3 locaties, de aannemer interpreteert dit als 32 werkdagen per locatie. Uiteindelijk geeft de aannemer aan 113 werkdagen nodig te hebben om het werk te voltooien, gezien dit nog meer bedraagt dan 3x32 werkdagen, zullen vertragingsboetes aan de aannemer worden aangerekend. De architect vraagt echter bijkomend ereloon om de extra benodigde prestaties te kunnen leveren, zoals daar zijn: extra werfmomenten, meer transportkosten, spreiding van het werk.

Na onderhandeling met het architectenbureau is er overeengekomen dat er voor de 81 extra werkdagen van de aannemer, een bijkomend ereloon mag gevraagd worden voor de opvolging van de werf ten bedrage van 8.706,17 EUR exclusief btw.

Er dient bijgevolg bijkomend budget te worden vastgelegd ten bedrage van 10.534,47 EUR inclusief btw.

In toepassing van artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 is de aanbestedende overheid gerechtigd de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft en de wijziging in waarde beperkt blijft tot 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.