District Wilrijk en stad Antwerpen
Bij aanbesteding van het project Pastoor Bauwenslaan is voor de fundering en stut van de boordsteen (ID4) langs de plantvakken een te klein volume opgenomen. Het toegekende volume behoort tot de categorie =< 0,075 m³/m in plaats van de voorziene =< 0,050 m³/m. De aannemer heeft recht op een betaling volgens het correcte volume.
Bij aanbesteding van het project Pastoor Bauwenslaan is voor de fundering en stut van de kantstroken (IIE1 en in rijen gelegde betonstraatstenen) langs de rijweg een te groot volume opgenomen. Het toegekende volume behoort tot de categorie =< 0,050 m³/m in plaats van de voorziene =< 0,100 m³/m. De aannemer heeft slechts recht op een betaling volgens het correcte, kleinere volume.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om de meer- en minwerken (wijziging opdracht 1) goed te keuren, samengesteld als volgt:
Meer- en minwerken (wijziging opdracht 1) ten laste van district Wilrijk en de stad Antwerpen (exclusief btw in EUR)
| minwerken | ten laste van het district Wilrijk | ten laste van de stad Antwerpen |
| Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9 | ||
| 0post 73 '-, volume <= 0,050 m³/m, ID4 fietspad 2 zijden | 0,00 | -6.104,70 |
| post 74 '-, volume <= 0,050 m³/m, ID4 boomvakken (exclusief boordstenen fietspad) | -3.672,00 | 0,00 |
| post 75 '-, volume <= 0,100 m³/m, IB-IE-IIE1-goot plateaus | -18.471,90 | 0,00 |
| meerwerken | ||
| Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volgens 5-4.9 | ||
| OP 3.1 '-, volume <= 0,075 m³/m, IIE1 - goot plateaus | 6.279,00 | 0,00 |
| OP 3.2 '-, volume <= 0,075 m³/m, ID4 fietspad 2 zijden | 0,00 | 9.177,00 |
| OP 3.3 '-, volume <= 0,075 m³/m, ID4 boomvakken (exclusief boordstenen fietspad) | 5.520,00 | 0,00 |
| post 75 '-, volume <= 0,100 m³/m, IB-IE | 10.109,00 | 0,00 |
| Totaal | -235,90 | 3.072,30 |
Rio-link:
Na aanvang van de werken werd opgemerkt dat de huisaansluitingen niet voorzien zijn volgens de geldende afspraken tussen Rio-Link en de Stad Antwerpen. In geval er een voortuin is, dient er een inspecteerbaar huisaansluitputje te worden voorzien op de grens met het openbaar domein. In het bestek en meetstaat waren er huisaansluitingen opgenomen, verdoken onder het voetpad en bijgevolg niet inspecteerbaar. De aannemer werd gevraagd alsnog huisaansluitingen te voorzien met een inspecteerbaar deksel ter hoogte van de grens met het openbaar domein, in de voortuinstrook. Ook het herstel hier rond dient te worden uitgevoerd door de aannemer.
Meer- en minwerken (wijziging opdracht 1) ten laste van Rio-link (exclusief btw in EUR)
| minwerken | ten laste van Rio-link |
| post 186,187 | -8.189,51 |
| meerwerken | |
|
posten 165 tot en met 175 |
26.022,28 |
|
totaal |
17.832,77 |
Termijnverlenging: geen.
Prijsherziening: volgens basiscontract.
De meer- en minwerken bedragen (exclusief btw in EUR).
| district Wilrijk | stad Antwerpen | Rio-link | totaal | |
| minwerken | -235,90 | -8.189,51 | -8.425,41 | |
| meerwerken | 3.072,30 | 26.022,28 | 29.094,58 | |
| totaal | -235,90 | 3.072,30 | 17.832,77 | 20.669,17 |
Volgens artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 op de algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten mag de aanbestedende overheid de oorspronkelijke opdracht eenzijdig wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft en de wijziging in waarde beperkt blijft tot 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.
Artikel 80 en 81 van de algemene uitvoeringsregels zijn ook van toepassing.
| Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
| aanbesteding | 27 juni 2017 | ||
| gunning | goedkeuring districtscollege | 31 juli 2017 | 238 |
| gunningsbrief | 17 augustus 2017 | -- |
Op 31 juli 2017 (jaarnummer 238) keurde het districtscollege de gunning goed voor "Riolerings- en bestratingswerken Pastoor Bauwenslaan", op basis van bestek GAC/2017/4639, aan Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas, met ondernemingsnummer 0442.736.209 voor een bedrag van 1.479.468,12 EUR inclusief btw.
De gunningsbrief werd verzonden op 17 augustus 2017.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de meer- en minwerken (wijziging opdracht 1) ter goedkeuring voor.
Voor deze werken werd bij gunning de bestelbon 4005235545 voor het aandeel district Wilrijk opgemaakt en bestelbon 4005263149 voor het aandeel stad Antwerpen
Deze meer- en minwerken (wijziging opdracht 1) kunnen op de bestaande bestelbon verrekend worden.
Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1791) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 10 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (jaarnummer 147) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Pastoor Bauwenslaan is een lokale straat.
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Het college keurt de meer- en minwerken (wijziging opdracht 1) goed sluitend op een bedrag van 20.669,17 EUR (exclusief btw). Het aandeel van de stad Antwerpen sluit op 3.072,30 EUR (exclusief btw). De werken worden uitgevoerd door de firma Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas, met ondernemingsnummer 0442.736.209, op basis van bestek GAC/2017/4639.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
|
Omschrijving |
Bedrag | Boekingsadres | Bestelbonnummer |
|
meer- en minwerken Vermetten Wegenbouw nv,
|
3.717,48 EUR (inclusief btw) | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:224 functiegebied:1SWN050302P03130 subsidie:FPS_PAST_BAUWENSLN fonds:INTERN begrotingsprogramma:1SA010610 budgetperiode:1800 |
4005263149 |