Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1791) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 10 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (jaarnummer 147) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Lange Dijkstraat is een lokale straat.
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007, jaarnummer 10513, besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.
Met het gemeenteraadsbesluit van 17 september 2007 (jaarnummer 1932) besliste de gemeenteraad de bevoegdheidsverdeling tussen college en gemeenteraad inzake overheidsopdrachten analoog van toepassing te maken op de districten.
Wijziging opdracht 1
Ten laste van district Antwerpen
| post | omschrijving |
| OP1 |
In het project werden groeiplaatsconstructies voor bomen geplaatst. Deze moeten in de winter afgesloten kunnen worden. Het leveren en plaatsen van een inspectieput met terugslagklep is een onvoorziene post. |
| OP2 |
Omwille van een tekort aan herbruikkasseien, die door de stad worden geleverd, heeft de aannemer deze geleverd. |
| 47-48 |
In het project is meer grondverbetering uitgevoerd dan initieel voorzien in de aanneming. |
Ten laste van Aquafin
| post | omschrijving |
| OP3 | In de aanneming is voorzien om de rioleringssleuf aan te vullen met herbruikgrond. Omdat deze niet geschikt was, werd zand gebruikt. De post omvat de aanvoer van zand en afvoer van grond. |
| OP4 | Voor het uitvoeren van huisaansluitingen dieper dan 1,30m is geen post voorzien in de meetstaat. |
| OP5 | Voor het uitvoeren van huisaansluitingen in de nabijheid van een hoogspanningsleiding van Elia zijn geen posten voorzien. Het vernieuwen van deze huisaansluitingen is niet opgenomen in de oorspronkelijke aanneming. |
| OP6 | Voor het bijkomend uitvoeren van de huisaansluitingen wordt een termijnverlenging goedgekeurd die bijkomende vaste kosten voor werfsignalisatie tot gevolg hebben. |
Termijnverlenging: 30 werkdagen
Prijsherziening: volgens basiscontract
Alle kosten, gekoppeld aan de goedkeuring van de termijnverlenging, zijn inbegrepen in deze wijziging opdracht.
Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek GAC/2017/4657 (SWOU10260) voor de wegeniswerken Lange Dijkstraat, district Antwerpen, van toepassing. Aanbestedende overheid is Aquafin in samenwerking met Water-link, voorheen gekend als rio-link.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om de wijziging opdracht 1 goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:
| omschrijving | ten laste van district Antwerpen | ten laste van Aquafin | totaal |
| wijziging opdracht 1 | 74.758,22 | 50.152,95 | 124.911,17 |
| 10% herziening | 7.475,82 | ||
| subtotaal | 82.234,04 | ||
| 21% btw | 17.269,15 | ||
| wijziging opdracht 1 | 99.503,19 |
Rekening houdend met de btw en de herziening, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om 99.503,19 EUR te voorzien.
Volgens artikel 37 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 op de algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten mag de aanbestedende overheid de oorspronkelijke opdracht eenzijdig wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft en de wijziging in waarde beperkt blijft tot 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.
Artikel 80 en 81 van de algemene uitvoeringsregels zijn ook van toepassing.
| fase | actie | datum | jaarnummer |
| bestek GAC/2017/4657 | goedkeuring college | 9 juni 2017 | 5270 |
| goedkeuring districtscollege Antwerpen | 12 juni 2017 | 419 | |
| aanbesteding | --- | 16 augustus 2017 | --- |
| gunning | goedkeuring districtscollege Antwerpen | 16 oktober 2017 | 696 |
| verzending gunningsbrief | --- | 31 oktober 2017 | --- |
Het districtscollege keurde in zitting van 16 oktober 2017 (jaarnummer 696) de gunning goed voor de wegenwerken in de Lange Dijkstraat, op basis van het bestek GAC/2017/4657, aan de firma Van Wellen NV, thans overgenomen door Willemen Infra, Booiebos 4 te 9031 Gent, met ondernemingsnummer 0405.092.190, voor een bedrag van 1.066.864,31EUR (exclusief btw)
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de wijziging opdracht 1 op.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte voor de wijziging opdracht 1 bestelbon 4005305456 op.
Het districtscollege keurt de wijziging opdracht 1 en een termijnverlenging van dertig werkdagen goed voor een bedrag van 124.911,17 EUR (exclusief btw). De werken worden uitgevoerd door de firma Willemen Infra NV (ondernemingsnummer BE0405092190), op basis van het bestek GAC/2017/4657 (SWOU10260A). Het aandeel voor het district Antwerpen bedraagt 74.758,22 EUR (exclusief btw). Rekening houdend met de btw en de herziening wordt een bedrag van 99.503,19 EUR voorzien.
De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
wegeniswerken Lange Dijkstraat wijziging opdracht 1 Willemen Infra rekeningnummer: |
99.503,19EUR | budgetplaats: 5002500000 budgetpositie: 224 functiegebied: 1SAN020101P05371 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 1AN010610 budgetperiode: 1800 |
4005305456 |