Volgens artikel 11 van het reglement is het college bevoegd voor het nemen van de beslissingen mbt de infrastructuursubsidies.
Door overmacht (vertraging aannemer constructie gebouw) kan de sportclub het project niet laten uitvoeren én afrekenen binnen de voorgestelde termijn.
Het is aangewezen uitstel te verlenen voor het benutten van de toegekende infrastructuursubsidies 2018. Een verlenging tot 31 december 2021 is voor de hand liggend en aanvaardbaar.
Het reglement investeringssubsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 januari 2017 (jaarnummer 00020).
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het reglement op de toelagen vastleg.
Op 31 oktober 2018 (jaarnummer 9710) besliste het college aan Kon. ATBS korfbalclub (0434.980.365) een infrastructuursubsidie toe te kennen ten bedrage van 38.673,55 EUR. Het project met betrekking tot de toegekende subsidie omvat de inrichting van de nieuwe kantine.
Artikel 13 van het reglement infrastructuursubsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 januari 2017 (jaarnummer 00020), bepaalt dat uiterlijk op 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van de toekenning:
Volgens deze bepaling moet uiterlijk op 31 december 2020 het project uitgevoerd én de factuur aangeleverd zijn.
De uitvoering van het project was gepland begin 2019. De constructie van het gebouw door Provincie Antwerpen liep vertraging op. Nadien werd nog belangrijkere vertraging opgelopen bij de toewijzing van een aannemer om de inrichting van de kantine uit te voeren. Vooral omwille van dit laatste werden de werken pas begin 2020 aangevat en, deels door de invloed van Covid-19, pas opgeleverd in mei 2020.
Dit had als belangrijkste gevolg dat de inrichtingswerken en installaties die onder het subsidiedossier vallen pas dan konden worden uitgevoerd, uiteraard voor zover nog toegestaan gezien het verbod op niet-noodzakelijke verplaatsingen.Door deze situatie kan de sportclub de toegekende subsidies niet benutten binnen de termijn zoals bepaald door het reglement en vraagt zij uitstel van benutting tot 31 december 2021.
Het college keurt goed dat Kon. ATBS Korfbalclub (OND 0434.980.365 ) uitstel wordt verleend tot 31 december 2021 voor het benutten van de in 2018 toegekende infrastructuursubsidies ten bedrage van 38.673,55 EUR.