Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. De Argentiniëlaan en Glasgowstraat zijn lokale straten.
Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.
Wijziging opdracht 3 ten laste van district Antwerpen
| post | omschrijving |
| OP6 |
Omwille van de lokale bereikbaarheid in Luchtbal en gevolg gevend aan het advies van de dienst mobiliteit, kunnen de werken in de Argentiniëlaan niet gecombineerd worden met de werken op de Canadalaan en de Glasgowstraat. De initiële fasering van het bestek kan hierdoor niet gevolgd worden. |
| OP7 |
Er werden parkeerstroken voorzien, welke tijdens de aanbesteding nog niet opgenomen waren, langs zijde infrabel waardoor ook het fietspad moest opschuiven. |
Termijnverlenging: 71 dagen
Prijsherziening: volgens basiscontract
Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van de openbare aanbesteding bestek RI3A176 (SWOU10165) voor de wegeniswerken in de Argentiniëlaan en Glasgowstraat district Antwerpen van toepassing. Aanbestedende overheid is Aquafin in samenwerking met Water-link, voorheen gekend als rio-link.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om de wijziging opdracht 3 goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:
| omschrijving | district Antwerpen | subsidie provincie Antwerpen | totaal |
| wijziging opdracht 3 | 71.544,48 | 7.023,91 | 78.568,39 |
| 10% herziening | 7.856,84 | ||
| 21% btw | 18.149,30 | ||
| wijziging opdracht 3 | 104.574,53 |
Rekening houdend met de btw en de herziening, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om 104.574,53 EUR te voorzien.
Alle kosten, gekoppeld aan de goedkeuring van de termijnverlenging, zijn inbegrepen in deze wijziging opdracht.
Volgens artikel 37 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 op de algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten mag de aanbestedende overheid de oorspronkelijke opdracht eenzijdig wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft en de wijziging in waarde beperkt blijft tot 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.
| fase | actie | datum | jaarnummer |
| gunning | goedkeuring districtscollege Antwerpen | 3 juli 2017 | 496 |
| wijziging uitvoering (concept) | goedkeuring districtscollege Antwerpen | 26 februari 2018 | 190 |
| wijziging mobiliteitsvoorwaarden | goedkeuring college | 2 maart 2018 | 1927 |
| wijziging uitvoeringsplan | goedkeuring districtscollege Antwerpen | 26 maart 2018 | 250 |
| Wijziging opdracht 1 (35.513,70 EUR excl. btw) | goedkeuring districtscollege Antwerpen | 16 juli 2018 | 610 |
| Wijziging opdracht 2 (29.068,85 EUR excl. btw) | goedkeuring districtscollege Antwerpen | 1 oktober 2018 | 751 |
Het districtscollege keurde in zitting van 3 juli 2017 (jaarnummer 496) de gunning aan Aannemingen Van Wellen NV goed. De firma Van Wellen is gefuseerd met de firma Aswebo tot de firma Willemen Infra.
De gunningsbrief werd verzonden op 16 november 2017.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de wijziging opdracht 3 ter goedkeuring voor.
Voor deze werken werd bij gunning de bestelbon 4005227930 opgemaakt. De bestelbon 4005227930 werd afgesloten en voor het restbedrag werd bestelbon 4005295541 op naam van Willemen Infra opgemaakt. De wijziging opdracht 3 ten bedrage van 104.574,53 EUR kan hierop verrekend worden.
Het districtscollege keurt de wijziging opdracht 3, ten laste van het district Antwerpen, goed voor een bedrag van 78.568,39 EUR (exclusief btw). De werken worden uitgevoerd door de firma Willemen Infra, Booiebos 4 te 9031 Gent, met ondernemingsnummer 0405.092.190, op basis van bestek RI3A176 (SWOU10165). Rekening houdend met de btw en de herziening wordt een bedrag van 104.574,53 EUR voorzien.
Het districtscollege keurt de termijnverlenging van 71 werkdagen goed.
De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
Argentiniëlaan en wijziging opdracht 3 Willemen Infra rekeningnummer: |
104.574,53 EUR | budgetplaats: 5002500000 budgetpositie: 224 functiegebied: 2ANT010502P04263 subsidie: FPS_ARGENTINIELAAN fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090610 budgetperiode: 2000 |
4005295541 |