Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
SWOU11634 Nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Krugerbrug | |||
Gunning opdracht SWOU11634 | Goedkeuring college
| 30 april 2021 | 3461 |
Gunningsbrief | Verzonden | 25 mei 2021 | |
Wijziging Opdracht 1: 20.589,97 (exclusief btw) | Goedkeuring college | 04 maart 2022 | 1836 |
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de wijziging opdracht 2 tot en met 13 ter goedkeuring voor.
Wijziging opdracht 2 -13
Wijziging Opdracht | Omschrijving |
WO2 | In navolging van de aangetekende verzendingen dd. 21 september 2021, ‘Problematiek schaarste van bouwmaterialen en termijnimpact’ en dd. 11 maart 2022, ‘Werfverstorende impact van de oorlog in Oekraïne’ en de gevolgen die zich uitten in abnormale prijsstijgingen, werden de prijsstijgingen van staal opgelijst. |
WO3 | Op vraag van District Hoboken wordt een bijkomende speelaanleiding in de vorm van Calisthenics voorzien. Naast het speeltoestel worden wortelgeleidingsplaten en 40cm rolkiezel voorzien. Er wordt een bijkomende termijn van 3 werkdagen toegestaan. |
WO4 | Het plan en bijgevolg de doorgang zijn op dit plan nog verder geoptimaliseerd waardoor de bedrijven in de Commandant Van Laethemstraat nu ook toegankelijk zijn voor trekker-opligger combinaties. Op 11 februari 2022 (jaarnummer 1216) keurde het college het aangepast ontwerp hoek Zuidweg 41 goed. |
WO5 | In samenspraak met Fluvius en het projectteam werden de locaties van de schakelkasten voor de handrailverlichting in de Krugerbrug en Zuidwegbrug vastgelegd. In het bestek/meetstaat waren geen wachtbuizen of trekputten voorzien in de aanloophellingen. Om de verbinding te maken met de schakelkasten dienen deze toch voorzien te worden.Voor de plaatsing van deze wachtbuizen en trekputten worden 5 bijkomende werkdagen toegestaan. |
WO6 | Na afbraak van de pijlers van de bestaande Krugerbrug dient de spoorweg naast de Schroeilaan op vraag van Infrabel terug afgesloten te worden. Ter hoogte van de Hobokense Polder wordt een gedeelte beschadigde afsluiting vervangen. |
WO7 | Gezien de noodzakelijke diameter van de HDPE-buizen voor kabeldoorvoer en waterafvoer, en de beperkte wanddikte van 40cm, dienen op instructie van studiebureau Ney beide leidingen niet ingestort te worden in de wanden, zoals opgenomen in het initiële ontwerp, maar wel tegen de binnenwand te worden bevestigd en ingestort in een extra balk onder dakplaat. De leidingen op zich maken geen deel uit van de verrekening deze waren voorzien in de meetstaat. Er wordt een bijkomende termijn van 2 werkdagen toegestaan. |
WO8 | In een terechtwijzend bericht bij aanbesteding, werd een bijkomende wadi en keerwand in de aanloophelling van de Krugerbrug gevraagd. Om deze wadi en keerwand aan te leggen was een bemaling nodig, deze was niet voorzien in de opdracht. Daarnaast bleek het bemalingswater vervuild te zijn waarvoor we de zuiveringsinstallatie van het naastliggend project Blue Gate konden gebruiken. |
WO9 | Bij de grondwerken in de noordelijke aanloophelling van de nieuwe Krugerbrug wordt een bestaand ondergronds rioleringsstelsel vastgesteld, wat niet op de Klip/Klim plannen was aangeduid. In samenspraak met, en op vraag van, Aquafin wordt beslist om de inspectieputten op te halen zodat deze in de toekomst toegankelijk zijn. Er wordt een bijkomende termijn van 3 werkdagen toegestaan. |
WO10 | De vlotplaten dienen door middel van verankeringsstaven verankerd te worden in de landhoofden van de brug. In het bestek zijn standaard onbehandelde staven voorzien. Op instructie van studiebureau Ney dienen deze in roestvrij staal (RVS) uitgevoerd te worden. Gezien deze instructie ontvangen werd na de betonstort, werden deze door middel van chemische verankering verlijmd in de achterwand van de landhoofden. Er wordt een bijkomende termijn van 1 werkdag toegestaan. |
WO11 | Om de stabiliteit van de aanloophellingen van de Zuidwegbrug en de voet van de Krugerbrug (kant Blue Gate) te verzekeren wordt een grondverbetering door middel van grondbekalking toegepast op de aanwezige grond. Er wordt een bijkomende termijn van 2 werkdagen toegestaan. |
WO12 | De 2 elektriciteitskasten voor de aansluiting van de handrailverlichting van de Zuidweg- en Krugerbrug worden niet voorzien door Fluvius, waar vanuit gegaan werd bij opmaak van het bestek. De plaatsing en invulling van de kasten is bijgevolg opgenomen door de aannemer. Conform WO5 is de positionering in samenspraak met Fluvius en het projectteam vastgelegd, de bekabeling dient hiernaar aangepast te worden. |
WO13 | Naar aanleiding van de aanpassingen in de Commandant van Laethemstraat (WO4) dient ook de aanloophelling van de Zuidwegbrug aangepast te worden. Het grondtalud wordt steiler uitgevoerd, waardoor een bescherming met een honingraatstructuur noodzakelijk is om de grondwand autostabiel te houden. |
Termijnverlenging: 23 werkdagen
Prijsherziening: Volgens basisbestek
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om de wijziging opdracht 2-13 goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:
Omschrijving | Ten laste van stad Antwerpen |
WO in meer | 390.275,95 |
10% Prijsherziening | 39.027,60 |
21% btw
| 90.153,75 |
Algemeen totaal | 519.457,30 |
Artikel 38/1, 38/2 en 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.
Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Bestelbon | Ten laste van Stad Antwerpen | |
4005544197 | Wijziging Opdracht 2-13 | 519.457,30 |
Het college keurt de wijziging opdracht 2 tot en met 13 in meer goed voor een bedrag van 390.275,95 EUR (exclusief btw) voor "Krugerbrug. Nieuwe fiets- en voetgangersbrug " district Antwerpen en Hoboken. Rekening houdend met 21% btw en de prijsherzieningen (10%) wordt een bedrag van 519.457,30 EUR vastgelegd.
De werken worden uitgevoerd door de firma TM DENYS - AELTERMAN, Industrieweg 124 te 9032 Gent, ondernemingsnummer 0772 960 633 op basis van bestek GAC_2020_01229 (SWOU11634).
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Wijziging opdracht 2-13 Krugerbrug TM Denys -Aelterman Ondernemingsnummer Rekeningnummer | 519.457,30 EUR | Budgetplaats: 5153000000 Budgetpositie: 228 Functiegebied: 2LMS010104M01998 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA020200 Budgetperiode: 2300 | 4005544197 |