Fase | Bestuursorgaan | Datum | Jaarnummer |
Goedkeuring ontwerp, projectbudget en indienen omgevingsvergunning | raad voor maatschappelijk welzijn | 28 juni 2018 | 446 |
| Omgevingsvergunning - OMV_2018082975. Boerhaavestraat 18-1. District Antwerpen - Goedkeuring | college van burgemeester en schepenen | 31 oktober 2018 | 9646 |
| Bestek GAC_2020_01484 (P07346) Boerhaavestraat 18/1, Antwerpen. Verbouwen woning - Bestek en procedure - Goedkeuring | vast bureau | 15 januari 2021 | 21 |
| Bestek GAC_2020_01484 (P07346) Boerhaavestraat 18-1, Antwerpen. Verbouwen woning - Gunning - Goedkeuring | vast bureau | 4 juni 2021 | 163 |
Op 28 juni 2018 (jaarnummer 446) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het bouwontwerp en het aangepaste projectbudget (raming werken + raming ereloon architect) voor de Boerhaavestraat 18/1 goed.
Op 31 oktober 2018 (jaarnummer 9646) besliste het college de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en de vergunning af te leveren aan de aanvrager.
Op 15 januari 2021 (jaarnummer 21) keurde het vast bureau het bestek GAC_2020_01484 goed voor 'Boerhaavestraat 18/1, Antwerpen. Verbouwen woning’ goed en keurde eveneens goed dat hiervoor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking werd uitgeschreven.
Op 4 juni 2021 (jaarnummer 163) keurde het vast bureau de gunning goed voor ‘Boerhaavestraat 18/1, Antwerpen. Verbouwen woning’, op basis van bestek GAC_2020_01484, aan PIT Antwerpen nv, Starrenhoflaan 27 te 2950 Kapellen, met ondernemingsnummer 0434.961.955, tegen een bedrag van 752.222,77 EUR incl. BTW.
In toepassing van artikel 38 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017. Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure worden aangebracht, wanneer de wijziging ongeacht de geldelijke waarde ervan, in de oorspronkelijke opdrachtdocumenten was voorzien in een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule.
De herzieningsclausules omschrijven het toepassingsgebied en de aard van de mogelijke wijzigingen alsmede de voorwaarden waaronder deze kunnen worden gebruikt. Zij voorzien niet in wijzigingen die de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst kunnen veranderen.
In toepassing van artikel 38/7 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.
1 § 1. In toepassing van artikel 10 van de wet voorzien de opdrachtdocumenten bij een opdracht voor werken een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarbij wordt voorzien in de herziening van de prijzen op grond van de prijsevolutie van volgende hoofdcomponenten:
1° de uurlonen van het personeel en de sociale lasten;
2° in functie van de aard van de opdracht, één of meer relevante elementen zoals de materiaalprijzen, de grondstofprijzen, wisselkoersen.
De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur.
De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in functie van de specificiteiten van de opdracht.
Een prijsherziening is niet verplicht voor de opdrachten beneden een geraamd bedrag van 120.000 euro en wanneer de initiële uitvoeringstermijn minder dan honderdtwintig werkdagen of honderdtachtig kalenderdagen beslaat.
§ 2. In toepassing van artikel 10 van de wet kunnen de opdrachtdocumenten voorzien in een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarin de modaliteiten voor een prijsherziening worden bepaald aan de hand van één of meer verschillende elementen zoals met name de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de grondstoffen of de wisselkoersen.
De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur. In geval van moeilijkheden om een prijsherzieningsformule samen te stellen, kan de aanbesteder de gezondheidsindex, de index van consumptieprijzen of een andere passende index hanteren.
De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in functie van de specificiteiten van de opdracht.
In toepassing van artikel 38/2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen wanneer de wijziging het noodzakelijk gevolg is van omstandigheden die een zorgvuldige aanbesteder niet kon voorzien en de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst brengt. De wijziging blijft beperkt tot 50% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.
In toepassing van artikel 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, mag een wijziging zonder nieuwe plaatsingsprocedure voor een opdracht worden doorgevoerd, indien het bedrag waarmee de wijziging gepaard gaat lager is dan elk van beide volgende bedragen:
1° de drempel voor Europese bekendmaking: en
2° tien procent van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor leveringen en diensten en vijftien procent van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor werken.
Artikel 84 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Naarmate de werken vorderden werd duidelijk dat er bijkomende werkzaamheden noodzakelijk waren om te worden opgenomen tijdens de uitvoering. Deze werken waren niet voorzien in het aanbestedingsdossier. Een grotere hoeveelheid buitenschrijnwerk en radiatoren werden vernieuwd. De vloerplaten werden verstevigd door de plaatsing van OSB-platen onder de planken. Tussen de vloerbalken werd akoestische isolatie voorzien. De plafonds werden hersteld.
Onvoorzienbare omstandigheden (artikel 38/2 KB Uitvoering)
Verrekening/ post | Motivatie | In min exclusief btw in EUR | In meer exclusief btw in EUR | Termijn-verlenging in werkdagen |
03 | Achter de radiatoren werd in het plaatmateriaal asbest teruggevonden. De platen werden er verwijderd samen met de overige asbesthoudende materialen. Er worden twee werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van vier. |
| 610,00 | 2 |
04bis | De pleisterlaag aan de onderzijde van de trapbomen bleek in een te slechte staat om behouden te blijven en diende te worden verwijderd. Er werd een nieuwe pleisterlaag voorzien. |
| 6.282,68 | 14 |
05 | In de afvalberging (vroegere buitentoilet) werd na afbraak van de vloertegels geconstateerd dat er geen vloerplaat aanwezig was. Er werd een betonnen vloerplaat geplaatst. Om de vloerplaat te kunnen plaatsen diende de gemetste afvoergoot te worden afgebroken. |
| 570,19 | 3 |
06 | Na afbraak van het pleisterwerk werd boven de deur vanuit de traphal naar de wasplaats een scheur opgemerkt. Overeenkomstig de studie van de stabiliteitsingenieur werden de bestaande houten balken er vervangen door twee stalen liggers. |
| 1.640,54 | 5 |
07 | Voor de ondersteuning van de nokbalk werd, overeenkomstig de studie stabiliteit, bovenaan de stalen kolom een extra samengesteld profiel voorzien. Er wordt één werkdag termijnverlenging toegekend in plaats van vijf. |
| 526,45 | 1 |
08bis | Het raamdeurgeheel met enkelvoudige beglazing dat vanuit de eetkamer uitgeeft op het terras bleek ongeschikt om er enkel de opengaande deurvleugels in te vervangen. Daarvoor waren de nieuwe deurvleugels met dubbele beglazing te zwaar. Het raamdeurgeheel werd in zijn geheel vernieuwd. Na verwijdering van de schilderlagen bleken de kelderramen in de voorgevel in een te slechte staat om behouden te blijven en te worden gerestaureerd. Ze werden eveneens vernieuwd. | -8.935,93 | 35.024,73 | 20 |
11a | Na afbraak van het dak boven de afvalberging en na afbraak van de pleisterlagen was zichtbaar dat het metselwerk en de latei boven de deur er in een te slechte staat bevonden om behouden te blijven. De wand boven de deur naar de afvalberging werd her-metst. De latei boven de deur werd vernieuwd. |
| 635,41 | 2 |
14 | Vanop de stelling werd zichtbaar dat de witte steen in de speklaag van de zijgevel was beschadigd. Het beschadigde gedeelte werd er hersteld. Er worden twee werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van tien. |
| 248,60 | 2 |
16 | De radiatoren die gepland waren om te worden gerecupereerd bleken na het testen niet meer geschikt en werden eveneens vernieuwd. Er worden geen werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van de gevraagde vijfentwintig. |
| 18.137,22 | 0 |
17 | De ingenieur stabiliteit gaf geen toestemming om de elektriciteitsleidingen uit te frezen uit de koppen van de vloerbalken. De elektriciteitsleidingen werden er geplaatst boven de vloerbalken en achter de plinten. De gemetste wanden achter de plinten werden hiervoor horizontaal uitgefreesd. |
| 487,45 | 4 |
18 | Op advies van de ingenieur stabiliteit werd de wand op de tweede verdieping tussen kamer 3 en kamer 4 verstevigd door de plaatsing van een betonnen kolom. |
| 876,32 | 6 |
20 | Om de plaatsing van kabels, leidingen en kanalen tegen het plafond in de wasplaats, wc en badkamer toe te laten werd het plafond niet bepleisterd maar werd een verlaagd plafond met gipskartonplaten geplaatst. De hoeveelheid in min van de pleisterlaag zal worden opgenomen in verrekening 2. Er worden drie werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van vijftien. |
| 1.371,12 | 3 |
31bis | Om de leidingen tussen de vloerbalken in kamer 1 tot en met kamer 4 te kunnen plaatsen dienden veel meer planken te worden uitgebroken dan voorzien in het aanbestedingsdossier. Omdat de oppervlakte van de te behouden planken kleiner werd dat de nieuw te plaatsen planken werden de bestaande planken er volledig uitgebroken. Er werden nieuwe plankenvloeren geplaatst. | -2.216,03 | 12.190,35 | 8 |
36 | De bestaande plafonds bleken in een veel slechtere staat dan voorzien. De restauratiewerken opgenomen in het aanbestedingsdossier bleken onvoldoende stevig. Er werden ingrijpendere restauratiewerken uitgevoerd aan de plafonds. Er worden drie werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van vijf. |
| 23.218,45 | 10 |
37 | Omdat de plankenvloer in kamer 1 tot en met kamer 4 volledig werd uitgebroken werden op advies van de ingenieur stabiliteit de vloerplaten extra verstevigd door de plaatsing van een ondervloer uit OSB-platen onder de nieuwe plankenvloer. Er worden vier werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van twintig. |
| 8.865,00 | 4 |
42 | De bestaande afwerklagen konden niet voor 100% worden verwijderd. In de hoeken bleven resten van de oude afwerklagen zichtbaar. De trap werd geschilderd in plaats van geolied. Er worden drie werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van vijftien. |
| 6.314,28 | 3 |
43 | Na plaatsing van de nieuwe ramen bleken de openingen tussen de ramen en het parementmetselwerk te groot om te worden gekit. De bestaande dagkanten bleken onvoldoende recht om te kunnen aansluiten tegen de nieuwe ramen. De ramen werden in de gevels aan de buitenzijde tegen de dagkanten voorzien van houten sierlijsten. Er worden drie werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van twaalf. |
| 4.358,04 | 3 |
| TOTAAL | -11.151,96 | 121.356,83 | 90 | |
| 6% BTW | -669,12 | 7.281,41 |
Zeer geringe wijzigingen - de 'minimis-regel' (artikel 38/4 KB Uitvoering)
Verrekening/ post | Motivatie | In min exclusief btw in EUR | In meer exclusief btw in EUR | Termijn-verlenging in werkdagen |
09 | De watertoevoer kon niet worden aangesloten op de watertoevoerleiding in de Boerhaavestraat. Waterlink gaf hiervoor geen toestemming omdat de toevoerleiding in de Boerhaavestraat zich aan de overkant van de straat bevindt. De watertoevoer diende te worden aangesloten op de watertoevoerleiding in de Pesthofstraat. In de tuin werd hiervoor een wachtbuis vanuit de kelder tot aan de straat geplaatst. |
| 3.492,75 | 6 |
10 | In de openingen bovenaan de voorgevel werden nestkastjes voor gierzwaluwen geplaatst. Op de zolderverdieping werd de borstwering tegen de voorgevel voorzien van een voorzetwand. Dit is aan de achterzijde van de nestkastjes. |
| 612,80 | 4 |
12 | Om te kunnen aansluiten tegen de brandwerende deuren in de traphal lagen een aantal bestaande dorpels te laag. De bestaande dorpels werden er vervangen door hogere dorpels. Deze verrekening betreft enkel de nieuwe dorpel onder de deur van kamer 4. | -42,26 | 261,00 | 2 |
| 19 | Na de afbraak van de bestaande plankenvloer van kamer 1 tot en met kamer 4 werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om tussen de vloerbalken akoestische isolatie te plaatsen. Er worden 8 werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van 15. | 5.436,59 | 8 | |
| 25bis | Na de afbraak van de bestaande plankenvloer in kamer 5 en kamer 6 werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om tussen de vloerbalken akoestische isolatie te plaatsen. | 2.937,25 | 8 | |
| 26 | In de regenwaterafvoeren werden draadbolroosters geplaatst. Er wordt een halve dag termijnverlenging toegekend in plaats van vijf dagen. | 220,41
| 0,5 | |
| 28bis | In de kelder werden metselwerken uitgevoerd. Omdat de kelder wordt verlucht van de voor- naar de achtergevel werden een aantal bestaande ramen in de zij- en achtergevel overbodig. De openingen werden er dichtgemetst. 1 van de 4 deuren in de traphal werd overbodig en werd uitgebroken. De deuropening werd er dicht gemetst. | 1.178,08 | 4 | |
| 29 | Om de kelderramen te beschermen tegen de invallende regen en bladeren in de keldergaten werd de bodem van de keldgaten doorboord en werd de maatvoering van de kelderramen aangepast. De borstweringen van de ramen werden er verhoogd en opgemetst. | 225,00
| 2 | |
| 30bis | Op vraag van ZNA werd de deur in de tuinmuur uitgebroken en werd de opening er dicht gemetst. | 1.325,64 | 4 | |
| 35 | Om een aantal deuren te kunnen voorzien van toegangscontrole werden er kabels naar de sloten gebracht en werden er sloten ingefreezd. Op het tuinpoortje werd een magnetisch slot geplaatst. Er worden drie werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van vijf. | 4.562,52 | 3 | |
| 38 | Twee dakvlakvensters op de zolderverdieping werden voorzien van verduistering. Op één dakvlakvenster werd een rolluik geplaatst. Het tweede dakvlakvenster werd voorzien van een rolgordijn. Er worden drie werkdagen termijnverlenging toegekend in plaats van vijftien. | 1.690,42 | 3 | |
TOTAAL | -42,26 | 21.942,46 | 44,5 | |
6% btw | -2,54 | 1.316,55 |
Vastlegging bijkomend krediet voor herzieningen
Om de continuïteit van de betalingen te kunnen garanderen dient er bijkomend budget voor de herzieningen te worden vastgelegd.
Tot nu toe werd er reeds 113.566,59 EUR exclusief btw gefactureerd voor herzieningen in de vorderingsstaten. Aangezien dit niet mee in de beschikbare kredieten voor dit project werden voorzien, dient er een vastlegging krediet te gebeuren van 113.566,59 EUR + 6.814,00 EUR (6%btw) = 120.380,59 EUR inclusief btw.
Hieronder een overzicht van de herzieningen van vorderingsstaat 1 t.e.m. 31.
| Detail Herzieningen + Btw | ||||||||
| Vorderingsstaat | Totaal Werken in EUR | Waarvan herzienbaar in EUR | Niet herzienbaar in EUR | Herzieningscoëfficiënt | Herziening in EUR | Totaal exclusief btw in EUR | Btw 6% in EUR | Totaal inclusief btw in EUR |
| Vorderingsstaat 1-31/01/2022 | 7.621,38 | 7.621,38 | 0,00 | 1,08466 | 645,23 | 8.266,61 | 496,00 | 8.762,61 |
| Vorderingsstaat 2-28/02/2022 | 26.921,97 | 26.921,97 | 0,00 | 1,11250 | 3.028,72 | 29.950,69 | 1.797,04 | 31.747,73 |
| Vorderingsstaat 3-31/03/202 | 16.423,36 | 16.423,36 | 0,00 | 1,12163 | 1.997,57 | 18.420,93 | 1.105,26 | 19.526,19 |
| Vorderingsstaat 4-30/04/2022 | 17.487,60 | 17.487,60 | 0,00 | 1,20381 | 3.564,15 | 21.051,75 | 1.263,11 | 22.314,86 |
| Vorderingsstaat 5-31/05/2022 | 24.557,06 | 24.557,06 | 0,00 | 1,23328 | 5.728,67 | 30.285,73 | 1.817,14 | 32.102,87 |
| Vorderingsstaat 6-30/06/2022 | 38.105,54 | 38.105,54 | 0,00 | 1,23848 | 9.087,41 | 47.192,95 | 2.831,58 | 50.024,53 |
| Vorderingsstaat 7-31/07/2022 | 4.321,45 | 4.321,45 | 0,00 | 1,23620 | 1.020,73 | 5.342,18 | 320,53 | 5.662,71 |
| Vorderingsstaat 8-31/08/2022 | 2.594,31 | 2.594,31 | 0,00 | 1,21111 | 547,68 | 3.141,99 | 188,52 | 3.330,51 |
| Vorderingsstaat 9-30/09/2022 | 1.615,87 | 1.615,87 | 0,00 | 1,21816 | 352,52 | 1.968,39 | 118,10 | 2.086,49 |
| Vorderingsstaat 10-31/10/2022 | 8.756,88 | 8.756,88 | 0,00 | 1,22025 | 1.928,70 | 10.685,58 | 641,13 | 11.326,71 |
| Vorderingsstaat 11-30/11/2022 | 1.049,00 | 1.049,00 | 0,00 | 1,22006 | 230,84 | 1.279,84 | 76,79 | 1.356,63 |
| Vorderingsstaat 12-31/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vorderingsstaat 13-31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vorderingsstaat 14-28/02/2023 | 12.739,39 | 12.739,39 | 0,00 | 1,18319 | 2.333,73 | 15.073,12 | 904,39 | 15.977,51 |
| Vorderingsstaat 15-31/03/2023 | 18.302,31 | 18.302,31 | 0,00 | 1,18979 | 3.473,60 | 21.775,91 | 1.306,55 | 23.082,46 |
| Vorderingsstaat 16-30/04/2023 | 20.920,29 | 20.920,29 | 0,00 | 1,22890 | 4.788,65 | 25.708,94 | 1.542,54 | 27.251,48 |
| Vorderingsstaat 17-31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vorderingsstaat 18-30/06/2023 | 3.821,75 | 3.821,75 | 0,00 | 1,19000 | 726,13 | 4.547,88 | 272,87 | 4.820,75 |
| Vorderingsstaat 19-31/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vorderingsstaat 20-31/08/2023 | 51.120,09 | 51.120,09 | 0,00 | 1,19000 | 9.712,82 | 60.832,91 | 3.649,97 | 64.482,88 |
| Vorderingsstaat 21-30/09/2023 | 26.339,10 | 26.339,10 | 0,00 | 1,19000 | 5.004,43 | 31.343,53 | 1.880,61 | 33.224,14 |
| Vorderingsstaat 22-31/10/2023 | 16.004,45 | 16.004,45 | 0,00 | 1,19000 | 3.040,85 | 19.045,30 | 1.142,72 | 20.188,02 |
| Vorderingsstaat 23-30/11/2023 | 9.756,35 | 9.756,35 | 0,00 | 1,19000 | 1.853,71 | 11.610,06 | 696,60 | 12.306,66 |
| Vorderingsstaat 24-31/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vorderingsstaat 25-31/01/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vorderingsstaat 26-29/02/2024 | 23.528,15 | 23.528,15 | 0,00 | 1,19000 | 4.470,35 | 27.998,50 | 1.679,91 | 29.678,41 |
| Vorderingsstaat 27-31/03/2024 | 10.175,31 | 10.175,31 | 0,00 | 1,19000 | 1.933,31 | 12.108,62 | 726,52 | 12.835,14 |
| Vorderingsstaat 27bis-31/03/2024 | 34.745,31 | 34.745,31 | 0,00 | 1,19000 | 6.601,61 | 41.346,92 | 2.480,82 | 43.827,74 |
| Vorderingsstaat 28-30/04/2024 | 94.200,01 | 94.200,01 | 0,00 | 1,19000 | 17.898,00 | 112.098,01 | 6.725,88 | 118.823,89 |
| Vorderingsstaat 28bis-30/04/2024 | 27.835,18 | 27.835,18 | 0,00 | 1,19000 | 5.288,68 | 33.123,86 | 1.987,43 | 35.111,29 |
| Vorderingsstaat 29-31/05/2024 | 22.936,99 | 22.936,99 | 0,00 | 1,19000 | 4.358,03 | 27.295,02 | 1.637,70 | 28.932,72 |
| Vorderingsstaat 29bis-31/05/2024 | 6.458,38 | 6.458,38 | 0,00 | 1,19000 | 1.227,09 | 7.685,47 | 461,13 | 8.146,60 |
| Vorderingsstaat 30-30/06/2024 | 22.778,17 | 22.778,17 | 0,00 | 1,19000 | 4.327,85 | 27.106,02 | 1.626,36 | 28.732,38 |
| Vorderingsstaat 30bis-30/06/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorderingsstaat 31-31/07/2024 | 7.631,01 | 7.631,01 | 0,00 | 1,19000 | 1.449,89 | 9.080,90 | 544,85 | 9.625,75 |
| Vorderingsstaat 31bis-31/07/2024 | 36.556,01 | 36.556,01 | 0,00 | 1,19000 | 6.945,64 | 43.501,65 | 2.610,10 | 46.111,75 |
| Algemeen totaal | 595.302,67 | 595.302,67 | 113.566,59 | 708.869,26 | 42.532,15 | 751.401,41 | ||
Samenvatting
De bedrijfseenheid Vastgoed legt de wijzigingen opdracht ter goedkeuring voor dat als volgt kan worden samengevat:
Omschrijving | In min | In meer |
Onvoorzienbare omstandigheden (art 38/2 AUR) | -11.151,96 | 121.356,83 |
| Zeer geringe wijzigingen - 'minimis-regel' (artikel 38/4 KB Uitvoering) | -42,26 | 21.942,46 |
Prijsherziening vorderingsstaat 1 tot en met vorderingsstaat 31 | 113.566,59 | |
Totaal | -11.194,22 | 256.865,88 |
6% btw | -671,65 | 15.411,95 |
Algemeen totaal | -11.865,87 | 272.277,83 |
De kosten voor deze gewijzigde uitvoeringen en verbeteringen en prijsherzieningen zijn niet voorzien. Om de continuïteit van de uitvoering te garanderen dient het volgende bedrag vastgelegd te worden:
256.865,88 - 11.194.22 = 245.671,66 EUR + 14.740,30 EUR (6% btw) = 260.411,96 EUR inclusief btw
De uitvoeringstermijn wordt met 134,5 werkdagen verlengd.
Besluit 2019_VB_00006 - Organisatiebeheersing - Aanpassing principes bestellen en goedkeuren voor het OCMW – Bekrachtiging van 11 januari 2019.
Het vast bureau bekrachtigt om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen namens het OCMW als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):
De uitgave bedraagt 260.093,99 EUR inclusief 6% btw en kan verrekend worden op het investeringsbudget 2024. Er is voldoende krediet beschikbaar.
Voor deze werken werden onderstaande bestelbonnen (in EUR) vastgelegd:
Bestelbon | Omschrijving | Budget in EUR inclusief btw | Restbudget in EUR inclusief btw | Status bon |
4004029686 | Gunning | 752.222,77 | 56.558,86 | open |
Het vast bureau keurt goed dat volgens de onderhandelingsprocedure op basis van briefwisseling prijs werd gevraagd voor de wijziging van de opdracht P07346 aan PIT Antwerpen nv, Starrenhoflaan 27 te 2950 Kapellen, met ondernemingsnummer 0434.961.955, voor de renovatie van het historisch pand gelegen Boerhaavestraat 18/1 te 2060 Antwerpen.
Het vast bureau keurt de wijziging van de onvoorzienbare omstandigheden in meer goed voor een bedrag van 121.356,83 EUR + 7.281,41 EUR (6% btw) = 128.638,24 EUR inclusief btw.
Het vast bureau neemt kennis van de wijziging voor onvoorziene omstandigheden in min voor een bedrag van -11.151,96 EUR - 669,12 EUR (6% btw) = -11.821,08 EUR inclusief btw
Het vast bureau keurt de zeer geringe wijzigingen (minimis-regel) in meer goed voor een bedrag van 21.942,46 EUR + 1.316,55 EUR (6% btw) = 23.259,01 EUR inclusief btw.
Het vast bureau neemt kennis van de zeer geringe wijzigingen (minimis-regel) in min voor een bedrag van -42,26 EUR - 2,54 EUR (6% btw) = -44,80 EUR inclusief btw
Het vast bureau keurt de termijnverlenging van 134,5 werkdagen goed zonder bijkomende kosten.
Het vast bureau keurt goed dat er voor de prijsherzieningen een bedrag wordt vastgelegd van 113.566,59 EUR + 6.814,00 EUR (6% btw) = 120.380,59 inclusief btw.
Het vast bureau keurt de correctiebestelbon goed van 245.671,66 EUR + 14.740,30 EUR (6% btw) = 260.411,96 EUR inclusief btw ten gunste van PIT Antwerpen nv, Starrenhoflaan 27 te 2950 Kapellen, met ondernemingsnummer 0434.961.955, voor de renovatie van het historisch pand gelegen Boerhaavestraat 18/1 te 2060 Antwerpen.
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| P07346 Boerhaavestraat 18/1, 2060 Antwerpen PIT Antwerpen nv Starrenhoflaan 27 2950Kapellen Ondernemingsnummer: 0434.961.955 Rekeningnummer: BE93 3200 5720 0667 | 260.411,96 EUR inclusief btw | budgetplaats: 4322000000 budgetpositie: 221 functiegebied: 2WNS010102P07346 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2OA050629 budgetperiode: 2400 | 4104009798 |